- 相關推薦
家裝設計承攬合同
在人們愈發重視契約的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的家裝設計承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
家裝設計承攬合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
根據《中華人民共和國民法典》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項目甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________
第二條設計收費及支付方法
�。ㄒ唬┍竟こ淘O計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經甲乙雙方商定設計收費為______元/平方米（套內使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費______元，金額大寫__________________元。
�。ǘ└犊罘绞郊滓译p方采用以下付款方式
1、量房前付預付款______元（其中______元上門測量費和______元方案費）；
2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；
3、出電腦效果圖，價格：______元/張；
第三條設計內容及完成日期的約定
�。ㄒ唬┮曳教峁┑脑O計圖中應有詳細的設計說明。
�。ǘ┢搅⒚鎴D
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現場制作的家具立面圖（根據實際情況出或者不出）
7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）
6、廚房、衛生間局部立面圖（定做的廚房除外）
7、電視背景墻立面圖
8、其它現場需施工墻面的立面圖
�。ㄈ┢拭鎴D
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
�。ㄋ模┧娛┕D
�。ㄎ澹┘滓译p方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖；平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。
第四條雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、如期向乙方提交設計所需的資料（物業認可的房型圖、結構平面圖），并保證所提交資料質量達到工程設計要求；
2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費；
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔；
4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設計方案的（如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設的局部修改），甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計
�。ǘ┮曳截熑�
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家的'有關規定、規范的要求，符合甲方的建設使用要求；
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
第五條違約責任
�。ㄒ唬┯捎谝曳皆蚨鴽]有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失______元違約金/天；
�。ǘ┮曳讲宦男泻贤瑫r，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費；
�。ㄈ┘追轿赐ㄟ^乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有；
�。ㄋ模┘追酵ㄟ^方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。
第六條合同生效、中止與結束
�。ㄒ唬┍竞贤杞浖追胶炞�、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
�。ǘ┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸幎ǖ娜考已b設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、向消費者委員會申請調解；
二、向有管轄權的人民法院起訴；
三、其它解決方式：_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。
�。ǘ┍竞贤郊訔l款如下：
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題（上門服務二次）；
3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）；
4、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；
第九條合同文本
一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
四、合同履行完后自動終止。
甲方：____________________乙方：____________________
簽章：____________________簽章：____________________
簽約地址：_______________簽約地址：________________
簽約日期：______年______月______日，簽約日期：______年______月______日
家裝設計承攬合同2
委托方（甲方）：____________承接方（乙方）：____________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。
2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的'時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自_______年_______月_______日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：____________（蓋章）乙方簽字：____________（蓋章）
簽定日期：___________
家裝設計承攬合同3
甲方：_______
乙方：_______
根據《合同法》及其它有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方發包的裝飾工程（以下簡稱工程）有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1、工程地點：
2、工程期限：
3、開工日期：
4、計劃竣工：
第二條施工場地要求
1、開工前三天由甲方負責進行清場騰場地，為乙方入場施工創造條件。
2、甲方免費提供施工期間用水、用電，并要保證施工用水用電暢通。
3、房管、消防及物業管理對房屋的各法規、條例及相關手續，均由甲方負責。
4、如確實需要拆改原建筑結構（包括梁、柱、板、墻等）或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、甲方雙方應辦理工程結算，從交付使用起，三個月內一次性付清。甲方應參與工程質量和進度的監督，并配合乙方進行竣工驗收。
第三條工程變更
乙方必須按雙方簽字確認的施工圖紙進行嚴格施工，甲方若對于正在施工中或已施工完畢的工程要求變動的，則須報請工程部批準，由甲方設計師據情提供新方案且經雙方重新簽字認可，方可生效，否則乙方有權按原圖施工。工程變更所增加的人工、材料等全部費用由甲方承擔，按實際數量計取，單價按原預算價為準。
第四條工期變更
1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。
3、因工程變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它自然、非自然不可抗力因素而影響工期的，工期相應順延。
4、甲方應積極配合乙方施工，若因雙方配合問題引起的工期延誤，雙方共同負責。
5、合同簽訂時，甲乙雙方應在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未確認未簽字，乙方則緩期開工，工期順延。
6、施工期間，因甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需另外設計與預算時，須由甲方填寫《工程變更項目申請表》交乙方備檔，同時，雙方須另行簽訂補充合同，并由甲方在相關設計圖紙簽字認可和付清增改項目的工程款后，乙方則予安排施工，工期相應順延。
7、圖紙一經雙方確認，甲方如需修改和變更等，須征得乙方的同意，凡因修改、變更圖紙導致工程項目增加費用的，均由甲方承擔，工期相應順延。
第五條工程驗收
1、每個單項施工應分段查驗（包括隱蔽工程），每種代購材料須請甲方配合乙方質檢員驗收。全部工程完工后，乙方向甲方發出口頭或書面通知，甲方必須在三日內到場驗收，若超時未驗收，則本項工程視為合格，工程款結算后并辦理移交手續。
2、工程竣工驗收合格后，雙方應辦理工程結算，從交付使用起一個月內一次性付清。
3、承諾范圍：為因乙方裝修施工質量而出現的破損，由乙方保修。如屬于甲方人為損壞及不可抗拒自然力或甲方自購材料而引起的質量問題，則不在保修范圍之內。
第六條
1、雙方商定，本工程的價款為：工程價款及結算
人民幣（大寫）：_____（小寫）￥_____元
2、本工程以預算表的項目為準，若在工程施工中，甲方有更改或增加項目時，雙方須另行簽訂補充合同，并由甲方在相關設計圖紙簽字認可并付清增改項目的工程款，否則乙方有權拒絕該增加或更改項目的施工。
3、增加或更改項目單價的確定原則：甲方增加項目的工程量由雙方現場確定；單價若原預算表中有此項目以預算表的單價為準；若無該項單價時雙方同意以材料的市場單價共同協商計取。
第七條違約責任
1、甲方按本合同及時支付工程款，若在乙方發出口頭或書面通知時甲方置之不理，乙方有權停工。若單方原因由此引起的停工，導致工程無法繼續施工的，工期順延。責任方應按合同價款3%的違約金索賠給對方。
2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
3、合同生效后，任何一方變更、解除合同，該方應及時通知另一方，辦理合同變更、終止協議，并由責任方賠償對方相應的.損失，按裝修合同總額10%罰收。
第八條其它約定條款
1、甲乙雙方決定分段驗收。若乙方質量不合格，則乙方負責相應的返工費及負擔有關所需材料費。
2、若因甲方項目的增補，造成工期延誤，則工期以雙方確認的工程變更單所規定的時間順延。
3、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，若施工項目已進行，甲方要求修改方案，所發生的費用及乙方的誤工費由甲方承擔。
第九條附則
1、施工過程中甲、乙雙方所簽署的有關《工程項目變更表》、《工程驗收單》等文件均可作為工程竣工驗收依據。
2、本合同經甲、乙雙方簽署后實時生效，一式兩份，雙方各執壹份，具同等的法律效力。
甲方：_______
乙方：_______
日期：_______
【家裝設計承攬合同】相關文章：
家裝合同06-02
家裝合同12-11
家裝門窗的合同01-11
家裝施工合同01-20
家裝合同（優選）09-01
油漆家裝合同03-27
家裝木工合同12-03
設計承攬合同10-28
家裝水電施工合同09-28