承攬加工合同

承攬加工合同實用[15篇]

　　隨著時間的推移，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的承攬加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬加工合同1

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5。質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6。結算方式：

　　____________________。

　　7。違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　____年____月____日

　　乙方：________________

　　____年____月____日

承攬加工合同2

　　合同編號：_________

　　訂立合同雙方：_________

　　定作人：（以下簡稱甲方）_________

　　定作人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________

　　定作人承辦單位：_________聯絡人：_________聯系電話：_________

　　定作人機構地址：_________傳真電話：_________

　　承攬人：（以下簡稱乙方）_________

　　承攬人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________

　　承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：_________

　　承攬人機構地址：_________聯系人：_________聯系電話：_________

　　銀行開戶許可證：_________開戶行：_________帳戶：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規要求，為滿足省局需求，甲方承擔報刊亭的加工與安裝任務�；�于平等、公正、互利原則，甲乙雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣___萬元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：按照每個報刊亭的單價為基礎，承擔整個加工過程的合同，其中包含了工程、材料、運輸包裝、安裝費以及其他相關的稅費在內的全部費用。這是最終的結算價格。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，附件包括：

　　第四條驗收標準和方法

　�、�、乙方需按照甲方要求的規格和材質制作報刊亭樣品，并在完成后提交給甲方進行初步驗收。只有通過初步驗收后，乙方才能開始生產。

　�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、�、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的'安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、乙方應對所交付的成品進行妥善包裝，并確保在運輸過程中信報箱不會受到任何損壞。如果出現信報箱變形、劃痕等情況，乙方應負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　�、�、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　�、�、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用。

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

　�、�、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　�、�、甲方同意按照合同約定，在乙方按期完成安裝并經甲方驗收合格后，15天內向乙方指定的賬戶支付合同標的總額35%的價款。累計支付金額達到合同標的總額的95%后，甲方將繼續支付余下的款項。

　�、�、合同項下剩余的價款5％（_____元）將作為乙方向甲方預留的質量保證金，確保甲方正常使用后無質量問題。一年后，若甲方未發現任何質量問題，乙方可以要求甲方將其剩余的質量保證金一次性支付給乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

　�、�、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、�、如果乙方未能按照甲方要求提供符合質量標準的產品，或者隱瞞了原材料缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等行為，甲方除了有權依據質量進行價款結算外，還有權從應付給乙方的貨款中扣除約定的違約金，違約金比例為_____‰。

　�、�、乙方禁止將合同項下工作以任何形式進行轉包或分包。一旦發現，甲方有權終止合同，并要求乙方承擔因此造成的經濟損失。

　�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、本合同履行過程中如發生任何爭議，應由雙方當事人協商解決。如協商無法達成一致意見，則應將爭議提交邯鄲仲裁委員會仲裁解決。

　�、�、如果在履行本合同過程中出現爭議，應由雙方進行協商解決。如果協商無果，則可以根據法律法規向人民法院提起訴訟。

　　第十一條附則

　�、�、本合同共有四份，甲方和乙方各持兩份。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并在履行期間，任何一方不得擅自修改或解除合同。

　�、�、在合同執行期間，雙方甲、乙對于報刊亭的具體數量如有變動，應以書面形式通知為準，口頭通知無效。對于報刊亭規格的變更，雙方應進行共同協商后作出決定。此條款為本合同的重要內容，雙方應嚴格遵守。

　　補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　簽約人：_________簽約人：_________

　　簽約地點：_________簽約日期：_________

承攬加工合同3

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　鑒于甲方是在____市合法注冊的，生產和經營的有限責任公司，并需要加工部件;

　　乙方作為一家合法注冊的公司，經營范圍涵蓋加工業務，具備承攬加工的相關資質和條件。

　　依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產品：

　　品名______規格______單位______數量______備注______

　　二、原材料提供：

　　1、甲方需要提供的原材料為：木材規格為：2米長、10厘米寬、5厘米厚數量為：100根提供時間為：20xx年3月15日。

　　2、甲方交付原材料給乙方后，乙方應當在收到原材料的次日進行檢驗，并將檢驗結果以書面形式通知甲方。如果原材料存在缺陷或者不符合合同約定，乙方應當及時要求更換或補充。

　　3、乙方提供的原材料為：______規格為：______數量為：______提供時間為：________年____月____日。

　　4、乙方應當將提供的.原材料提交給甲方進行檢驗。甲方將在收到通知后的第二個工作日內進行檢驗，并將檢驗結果書面通知乙方。若有需要，乙方應在收到通知后的一天內進行必要的修正。

　　三、技術資料及圖紙

　　1、甲方應在本合同簽訂之日起7日內將技朮資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方交付技術資料及圖紙給乙方后，乙方應當在次日內進行檢查。如果乙方發現圖紙與約定不符或技術要求不合理，應立即通知甲方；甲方收到乙方的書面通知后，應在兩日內書面回復并提出修改意見。

　　3、乙方應在本合同簽訂之日起7日內將技朮資料及圖紙交付甲方。

　　4、甲方收到乙方交付的技術資料及圖紙后，應在次日進行檢查。如發現圖紙與約定不符或技術要求不合理，應當立即通知乙方。乙方收到通知后，應在兩日內進行修改。

　　四、質量要求：

　　1、乙方加工產品應當符合標準。

　　2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。

　　2、按照合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品作為標準進行驗收，數量以合同約定為準。

　　3、甲方對乙方加工的成品進行驗收，如發現不符合質量要求的情況，甲方有權要求乙方進行修理或重做;如果因此造成了損失，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

　　4、甲方收到加工成品后，如發現產品質量不符合要求，有權要求乙方進行修理或重做；如果因此造成了損失，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應在約定的交貨日期前將所有產品送至甲方指定的倉庫地址。如果甲方要求在____市以外的交付地點交貨，乙方應承擔因此而額外產生的費用。

　　2、雙方如需提前或延期交(提)貨，應當在提前與對方協商并達成書面協議后執行。

　　3、實際交付日期，乙方自行送達的，應以甲方在收到貨物并簽字確認的日期為準。

　　4、乙方如若將加工成品交付數量超出約定數量，且甲方認可的情況下，超出部分的報酬將按照超出數量的比例支付。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工費用為：每件______元(或總費用______元)

　　2、報酬的支付采取以下方式：

　　甲方應在【日期】前支付給乙方【金額】元，在【日期】前支付給乙方【金額】元，剩余款項應在乙方交付之日起【天數】天內支付。乙方每次收款時應同時向甲方提供發票，發票將作為雙方結算的憑證。

　　甲方每次向乙方交付貨物時，乙方應當立即支付給甲方相應的款項。收款時，乙方應當向甲方提供收據作為付款憑證。收據記錄的款項累計達到一定金額后，乙方應當開具發票給付款給甲方，并收回相應金額的收據。

　　甲方：____________

　　______年____月____日

　　乙方：____________

　　_______年______月_____日

承攬加工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標的、數量、價款

　　編號

　　項目名稱

　　說明

　　單價（元）

　　數量

　　合計（元）

　　25座21米美化塔施工

　　費用總計：

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

　　三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。

　　五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。

　　七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的'自然災害除外。

　　八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

　　九、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

　　十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方

　　單位名稱：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

承攬加工合同5

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年 月 日

承攬加工合同6

　　發包方：_______________

　　承包方：_______________

　　根據雙方自愿原則及《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，甲方與乙方就書架制作、油漆的加工與安裝達成協議，特約定如下合同條款：甲方委托乙方完成既定任務，并在任務完成后支付約定報酬。雙方本著誠實守信、平等互利的原則，共同履行本合同。

　　第一條：甲方與乙方簽訂書架制作、油漆加工和安裝合同，約定標的總額暫定為298345.8元。最終標的金額將根據永寧縣財政局預（決）算審查中心的決算價確定。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣________元）計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高__*寬___*深___mm材質：___優質冷軋鋼板，板材厚度：___立柱1.5mm，側板1.2mm，隔板1.0mm結構：___組合式，可拆裝，款式新穎。格板：___書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑；

　　4、我們的產品表面采用靜電粉末噴涂技術，使得產品光潔平滑，不僅美觀大方，而且對人體及周圍環境沒有任何危害。我們使用的油漆無毒、無副作用，使用時也沒有異味，確保您的健康和舒適感受。

　　第四條：驗收標準和方法

　�、僖曳綄�書架樣品（按照甲方要求的`規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　�、诩追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、俳回洉r間：乙方必須保證在20______年__月__日前全部交貨。

　�、诮回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、郯�裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務

　�、僖曳綄χ谱鞯臅�架進行安裝；

　�、诮浺曳桨惭b的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　�、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　�、芤曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　�、偌�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　�、谝曳浇回浐�15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　�、垡曳匠晒ν瓿砂惭b后，經甲方驗收合格后的15天內，甲方將向乙方指定的賬戶支付合同總價款的30%，當累計支付達到合同總價款的90%時，甲方將再次支付剩余的款項。

　�、苁Ｓ嗟暮贤瑯说念~10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　�、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿�架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金；

　�、诩追轿窗春贤�規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1%的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　�、偃绻�乙方在執行合同過程中，違反了甲方的質量要求，包括但不限于隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等行為，甲方有權除按照合同約定進行價格調整外，還有權從應支付給乙方的貨款中扣除2%的違約金。

　�、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的損失由乙方承擔；

　�、垡曳轿窗春贤�要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、僖蚵男斜竞贤�發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　�、谝蚵男斜竞贤�發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　�、俦緟f議共有四份，甲乙雙方各持兩份有效。自甲、乙雙方簽訂并蓋章之日起，本協議生效。在履行期間，甲、乙雙方不得擅自變更或解除本協議。

　�、诤贤瑘绦羞^程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方：_______________（蓋章）

　　法定代表人：_______________

　　承包方：_______________（蓋章）

　　法定代表人：_______________

　　____年____月____日

承攬加工合同7

　　定作方：_________

　　承攬方：_________

　　經甲方委托，乙方承接加工業務，雙方經過充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：_____

　　二、加工成品質量要求：_____

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、承攬方在接收定作方提供的原材料后，應當在下料之前對原材料進行嚴格檢驗，如發現不符合要求的情況，應立即通知定作方進行更換或補充。若在下料后才提出原料質量問題，導致定作方損失的，承攬方應承擔相應的賠償責任。承攬方不得私自更換定作方提供的原材料，也不得在修理物品時擅自替換零部件。另外，原材料的消耗量每噸（件）成品不得超過約定的標準。

　　2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求，并且能夠滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、雙方合作過程中，如承攬方發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應立即與定作方溝通并提出修改意見。定作方應及時回復承攬方的反饋，共同商討并確定修改方案。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：_____

　　六、驗收標準和方法

　　1、根據合同約定，驗收將根據質量標準、圖紙和樣品來進行。

　　2、驗收前，承攬方應向定作方提交必要的技術資料和質量證明。對于難以在短期內發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內如有問題，承攬方應負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：_____ 。

　　2、交貨地點：_____定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：

　　運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：_____

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按照實際情況進行價格協商，可以適當減少酬金或價款；如定作方不同意利用，有權拒收，并要求承攬方承擔因此造成的一切損失。

　　2、根據合同規定，如果承攬方交付的定制產品或完成的工作數量少于約定數量，定作方仍需要的.部分應當按照缺少的數量進行補償。對于未交付或遲交的部分，定作方不再需要的，承攬方應當賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝定制物品的一方，應當負責返修或重新包裝，并承擔由此產生的費用。

　　4、定制物品逾期交付（包括返修、更換、補交等）時，應向定制方支付違約金。每延遲一天交付，應支付相應逾期部分訂單金額的%作為違約金。

　　5、無法交付定制商品或無法完成工作的一方，應當支付違約金。違約金金額為未交付定制商品或未完成工作部分價款總值的____%并賠償對方因此造成的損失。

　　6、如果由于保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失，責任方應當賠償定作方因此遭受的損失。

　　7、未經定作方同意，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若承攬方擅自調換零部件導致定作方拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。定作方要求重作或重新修理時，承攬方應按照定作方要求進行，并承擔因逾期交付造成的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，若因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在提供合法證明后，可免除承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、雙方在加工承攬合同發生糾紛時，應首先進行友好協商解決；若協商不成，可向定作方所在地的人民法院提起訴訟解決糾紛。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效，如有未盡事宜，雙方應共同協商并達成補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式_____份。

　　甲方：_________

　　蓋章：_____

　　簽約人：_____

　　職務：_____

　　電話號碼：_____

　　已方：_________

　　蓋章：

　　簽約人：_____

　　職務：_____

　　電話號碼：_____

　　時間：_______年__月___日

承攬加工合同8

　　甲方：_____________________

　　公司，地址：_________________

　　電話：_________________

　　電傳：_________________

　　法定代表人：_________________

　　職務：_________________

　　國籍：_________________

　　乙方：_____________________

　　公司，地址：_________________

　　電話：_________________

　　電傳：_________________

　　法定代表人：_________________

　　職務：_________________

　　國籍：__________________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條 加工內容

　　乙方提供所需的原材料給甲方，甲方負責將這些原材料加工成________（產品）________套，并最終交付給乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方應在合同期限內，每月向甲方供應所需的原材料，并負責將原材料運送至指定的地點，即_______工廠。原材料運抵后，甲方有_______個月的時間進行加工生產，并將成品產品運送至_______地點，即_______車站，支付給乙方相應費用。

　　第三條 來料數量與質量

　　乙方應按照甲方的要求提供原材料，并且在提供原材料時，需考慮到____%的備損率。多提供的部分不計入加工數量。乙方提供的原材料必須符合本合同附件一中列出的規格標準。如果乙方未能按時、按質、按量提供給甲方所需的原材料，甲方除了不承擔因此而無法履行合同的責任外，還有權要求乙方賠償因停工待料而造成的損失。乙方在此確認并同意上述條款。

　　第四條 加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條 加工費

　　甲方為乙方提供加工服務的費用為每套______幣______元，自合同簽訂之日起至第______年止。合同簽訂后的每年加工費用雙方另行商議，但不得低于每套______幣______元。加工費用根據中國國內和國外勞務費用水平而確定，因此如果中國國內勞務費用發生變化，雙方將重新協商確定費用標準。

　　第六條 付款方式

　　乙方應在甲方要求的時間內，將免費原材料運送至甲方指定地點。同時，在甲方交付本合同產品之前的一個月內，乙方應開立即期信用證向甲方支付加工費用。

　　第七條 運輸與_____

　　乙方將承擔將原材料運送至甲方的運費和裝卸費用；甲方將負責將本合同產品送交乙方的運費和裝卸費用。

　　第八條 不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條 在履行合同期間，如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。若協商未果，應提交至中國仲裁委員會進行仲裁。仲裁適用的法律為中華人民共和國法律。

　　1、中華人民共和國加入的.國際公約、條約；

　　2、中華人民共和國法律；

　　3、在缺乏明確法律規定的情況下，可以參考國際通行的慣例來處理。

　　_____裁決為終局裁決，_____費用由敗訴一方承擔。

　　第十條 合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條 合同的續訂

　　本合同有效期屆滿前____個月，如任何一方希望繼續合作，應提前書面通知對方并進行協商。

　　第十二條 合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、這兩種文字書具有相同的法律效力。

　　第十三條 其他

　　1、甲方為向乙方交付產品而發生的包裝、輔料、運輸等相關支出，將在加工費之外另行收取，但總費用不得超過每套合同產品總價的10%。

　　2、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條 合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，應經雙方協商一致后簽訂補充協議。

　　甲方：____________________（蓋章）

　　乙方：____________________（蓋章）

　　代表：________________

　　代表：________________

　　________年________月________日

　　________年________月________日

承攬加工合同9

　　簽訂地點：_______

　　簽訂時間：_______年_______月日_______

　　定作方：_______

　　承攬方：_______

　　按照《中華人民共和國民法典》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：_______

　　2、項目地點：_______

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：_______元

　　1鋼質防火門甲級

　　2乙級

　　3丙級

　　合計：㎡__元/㎡=_______元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額：____________

　　注：防火門：框板1.2、扇板0.8，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：_______根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準12955-20__。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的'__%，貨物全部進場，再付總貨款的XX%，安裝完畢再付總價的__%，剩余%為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《民法典》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　代理人：_______代理人：_______

　　電話：_______電話：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

承攬加工合同10

　　承攬方：____________

　　定作方：____________

　　根據委托方的要求，定作方將承攬長春至吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌的加固、翻新和擴大面積工作。經過雙方充分協商，特制定本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　根據合同約定，定作方應按時提供合同規定的數量、質量、規格的原材料。承攬方有責任對定作方提供的原材料進行及時檢驗，如發現不符合要求的情況，應立即通知定作方進行調換或補齊。在整個合作過程中，承攬方不得私自更換定作方提供的原材料，也不得進行任何偷換行為。

　　1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

　　在承攬方在執行工作任務時，如發現圖紙或技術要求存在不合理之處，應及時向定作方進行通報。定作方應在規定時間內給予回復，并提出修改意見。

　　2、承攬方應嚴格遵守定作方要求的保密要求，未經定作方許可，不得擅自保留任何技術資料的復制品。

　　3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條合同簽訂后，訂作商需支付給承攬方總價款的20%，當加工量達到50%時，定作方需再支付給承攬方總價款的30%，加工量全部完成并定作方驗收合格后，定作方需支付給承攬方剩余50%的總價款。另外，定作方需預留10%的總價款作為質保金，一年后支付給承攬方。價款或酬金的執行標準需遵循國家或主管部門的規定，若無規定則由雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、根據合同約定，驗收將按照規定的質量標準、圖紙和樣品進行。

　　2、定作方應當按照合同約定的時間對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收之前，承攬方需要向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于一些短期內難以發現質量問題的定作物或項目，雙方需要進行協商處理。如果在保修期內出現質量問題，除非是由于定作方的使用或保管不當等原因導致的，否則承攬方需要負責修復或更換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點為長春市，具體地點為長吉高速長春東出口一公里處，交貨時間為雙方簽訂合同之日起計算30日。

　　作物交付期限應當按照合同約定執行。如果一方要求提前或延期交付作物，必須事先與對方達成協議，并按照協議執行。雙方可以根據具體情況另行約定交付期限的計算方法。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　�。ㄈ纾焊鶕�相關法律規定，雙方可以約定定金的數額，并由定作方向承攬方交付定金。如果定作方未能履行合同，則無權要求返還定金；而如果承攬方未能履行合同，則應當雙倍返還定金。雙方也可以約定預付款的金額，定作方可向承攬方支付預付款。如果承攬方未能履行合同，則除了承擔違約責任外，還必須全額返還預付款。如果定作方未能履行合同，預付款可以用作違約金和賠償金，有剩余款項的情況下可以要求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的`責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、根據合同規定，如果承包方交付的定制產品或完成的工作數量少于約定數量，定制方仍需的部分應按照約定數量補充交付，逾期交付的部分應按照延期交付處理。如果定制方不再需要少交或延遲交付的部分，承包方應賠償定制方因此而遭受的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%（30—50%的幅度）或酬金總額的__%（30—50%幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的方式和時間對定作方提供的原材料進行檢驗，或者在檢驗過程中發現原材料不符合要求卻未按合同規定的時間通知定作方進行調換或補充的情況下，由承攬方對工作質量和數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方進行工作過程中，如發生任何損壞或事故，均由承攬方承擔責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、如需更改已經確定的作物數量、規格、質量或設計等，承包方應當賠償因此而造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。如果承攬方不要求解除合同，定作方除了交付定作物的日期會延遲外，還需要承擔承攬方因停工待料而產生的損失。

　　四、超過合同規定期限未領取定作物的，定作方應當按照約定支付違約金，并承擔承攬方因保管、保養費用產生的實際支出。若定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物，承攬方有權將定作物進行變賣，所得款項扣除報酬、保管、保養費后退還給定作方；若變賣所得款項不足以支付報酬、保管、保養費用，定作方還需補償差額。如果定作物無法變賣，定作方應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定的付款日期，應按照中國人民銀行相關延期付款規定向承攬方支付違約金。如果按照酬金計算，則每逾期一天需支付酬金總額的千分之一作為違約金。

　　六、拒絕接收定作物，將導致承攬方和運輸部門遭受損失。因此，拒絕接收定作物的一方應當承擔賠償責任，賠償承攬方因此而遭受的損失以及運輸部門可能面臨的罰款。

　　七、根據客戶要求，修改交付定制產品的地點或接收單位，需要承擔額外費用。

　　第十四條在合同規定的履行期限內，如因不可抗力導致定作物或原物滅失，承攬方在取得合法證明后，可免除違約責任，但應積極采取措施，盡量減少損失。若發生在合同規定履行期限外的情況，則不得免除責任。若是因定作方遲延接受或無故拒收而導致的損失，則定作方應承擔責任，并賠償承攬方的損失。

　　第十五條處理加工承攬合同糾紛時，當事雙方應首先協商解決；若協商不成，任何一方可向合同管理機構申請調解、仲裁，也可直接向人民法院提起訴訟。

　　本合同自雙方簽署之日起生效，合同履行完畢即失效。合同期間，雙方不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜，須經雙方協商確定補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，由雙方各執一份；副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________（蓋章）承攬方：________（蓋章）

　　代表人：________（蓋章）代表人：________（蓋章）

　　地址：________地址：________

　　電話：________電話：________

　　開戶銀行：________開戶銀行：________

　　帳號：________帳號：________

　　________年________月________日

承攬加工合同11

　　承攬方：_________

　　地址：_______

　　郵編：__________

　　電話：_________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：_________

　　地址：_______郵

　　編：__________

　　電話：_________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1.未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3.未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9.未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10.擅自調換定作方提供的原材料或修理物的`零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1.中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4.超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7.變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式_________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________

　　承攬方：_________

　　代表人：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　帳號：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承攬加工合同12

　　甲方：（定作方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　營業執照證號：

　　乙方：（承攬方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　營業執照證號：

　　合同編號：合同簽訂地：

　　乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

　　一、本合同所指加工行為是：

　　甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

　　二、本合同所指加工之零部件見下表：

　　甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___單位：___單價___備注：___

　　1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。

　　2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、加工零部件的技術標準（包括質量要求）：

　　甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___技術標準或要求：___備注：___

　　四、加工零部件價格及加工費的確定：

　　1、乙方對加工零部件的價格進行報價，并根據雙方達成一致后的《報價核算表》確認，該價格從確認之日起生效。在市場價格變動或其他原因導致需要調整價格時，雙方需按照指定程序重新確認，之前所確認的價格仍然有效。

　　2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。

　　3、加工費計算方法：

　�。�1）針對甲方提供的原材料和零部件，乙方應按照核定的加工零部件價格扣除甲方提供的原材料和零部件費用，剩余部分作為乙方的加工費用。

　�。�2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，造成甲方原材料、零部件損失的。

　　五、加工訂貨：

　　1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

　�。�1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

　�。�2）在進行訂貨的電話通知時，要求訂購的貨物價值或者甲方提供給乙方加工的材料價值必須限制在5000元以下。為了確保訂單信息的準確性和可追溯性，甲方必須填寫《電話訂貨記錄》作為原始記錄憑證，以記錄電話訂貨或更改訂單的過程。

　　2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

　�。�1）根據甲方的需求，對于加工訂單進行調整或取消原有委外加工生產通知單，重新發出新的委外加工生產通知單。乙方收到通知后，確認后進行回傳。

　�。�2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3、如甲方通知取消訂單：

　�。�1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。

　�。�2）在一段貨物交付期限內（非訂單日期），如果甲方通知取消訂單，乙方應立即停止生產，并向甲方準確報告已經生產的數量。經過確認后，如果該數量在乙方的生產能力范圍內，甲方負責安排使用這些已生產的加工零部件，并協助乙方消化為該訂單所需的正常備料。

　　4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

　　六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

　　1、加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________；

　　2、包裝物標識規定：_________________________________________________________；

　　3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

　　4、乙方必須依照合同及訂單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸和裝卸費用由乙方自行承擔。送貨時必須保證包裝完好，標識清晰，規格統一，并在送貨單上注明甲方提供的物料編碼、名稱規格、數量、單位以及生產廠的合格證。

　　5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

　　6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

　　七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：

　　1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

　　2、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；

　　3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

　　4、模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔；

　　5、模具的知識產權：甲方所有；

　　6、模具的所有權：甲方所有。

　　八、知識產權保護

　　1、根據雙方達成的《知識產權保護協議》約定，若存在需要許可的情況，則還需就許可事項簽署《知識產權使用許可合同》。

　　九、產品技術、質量標準與控制

　　1、合同生效后，甲方有責任向乙方提供與合同相關的圖紙、檢驗標準以及下列文件和資料：。

　　2、產品質量控制：

　�。�1）乙方在獲得甲方提供的相關資料和首樣后，要按照甲方的要求制作樣品。待樣品通過甲方的檢驗合格后，方可開始進行小批量生產。只有經過甲方的檢測合格確認后，小批量產品的質量才能達到標準，然后方可進入批量生產階段。

　�。�3）甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。

　�。�4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

　�。�5）通常情況下，乙方可以在甲方所推薦的供應商范圍內進行選擇，也可以選擇符合甲方質量要求的其他供應商。然而，在選擇其他供應商之前，乙方需要向甲方提供足夠數量的該供應商生產的關鍵零配件樣品以供檢驗。只有當這些樣品經過甲方的檢測合格，并且經過書面確認和封樣后，乙方才可以進行采購并投入生產。

　　3、質量整改

　�。�1）同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

　　4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的.《質量保證協議書》。

　　十、加工費的結算

　　1、加工費的結算方式為：每月二十五日前結清截止上月二十五日檢驗合格的加工零部件的加工費用。同時，從加工費中扣除一部分金額作為質量保證金。乙方根據余額開具發票，并且甲方通過三個月的承兌匯票方式支付加工費。若乙方要求將支付方式改為現金支付，則乙方需付給甲方不低于月息0.28%的貼息費用。

　　2、質量保證金于雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

　　十一、驗收方法

　　1、根據合同約定，自物料入庫之日起的七個工作日內，甲方應完成驗收工作。驗收標準與手段將根據本合同第三條的規定、行業通行標準或國家標準進行執行。如雙方在質量問題上產生爭議，則將按照甲方所在地質量監督檢查機關的檢測結果作為最終判定依據。

　　十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

　　1、甲方在驗收過程中，如發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合約定，應妥善保存并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應詳細說明合同編號、運單編號、車輛或船只信息、發貨和到貨日期；以及不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標記、牌號、批號、合格證書號或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；同時提出對不符合規定的加工零部件的處理建議。在付款期限內，甲方有權拒絕支付不符合合同規定部分的貨款。

　　2、乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的。

　　4、加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

　　十三、乙方違約責任：

　　1、乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

　�。�1）因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；

　�。�2）因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；

　�。�3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；

　�。�4）未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次；

　�。�5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；

　�。�6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　�。�7）未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　�。�8）送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；

　　2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

　　3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

　　5、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。如果乙方提前交貨，甲方在接貨后仍需按照合同規定的交貨時間付款。但如果合同規定需要自提貨物，甲方有權拒絕提貨。若乙方延遲交貨，乙方應及時與甲方協商，如果甲方仍需要延遲交貨的貨物，乙方必須按時補交，并承擔延遲交貨的責任。然而，如果甲方不再需要延遲交貨的貨物，甲方應在收到乙方通知后的15天內向乙方發出通知，并自動解除未按時完成的部分訂單計劃。

　　6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

　　十四、甲方的違約責任

　　1、如果甲方未能按時付款，甲方應根據中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方支付逾期付款的利息。

　　2、如果乙方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；乙方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔甲方因此所受的損失。

　　十五、合同的變更、解除：

　　1、合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

　　2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

　　十六、不可抗力

　　1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后。

　　十七、其他

　　1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

　　2、本合同一式三份，甲方保留兩份，乙方保留一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期從______年____月____日起至____年____月____日止，或在合同完全履行或其他解除事由發生時終止。

　　3、執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干事項備忘錄》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

　　十八、其他需約定事項：

　　1、 ____________________________________________________________________________

　　2、 ____________________________________________________________________________

　　3、 ____________________________________________________________________________

　　4、 ____________________________________________________________________________

　　5、 ____________________________________________________________________________

　　甲方：乙方：

　　授權代表：授權代表：

　　日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

承攬加工合同13

　　答辯人：_________

　　地址：_________，聯系電話：_________被答辯人：_________

　　地址：_________，聯系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請，貴會已予以立案受理�，F被答辯人向貴會提出對_____協議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：

　　一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____�！彪m然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會。

　　二、盡管上海市的區域內有二家_____機構，但是屬于上海市的`_____機構僅此一家，另一_____機構中國國際經濟貿易_____委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易_____委員會派出機構，不屬上海市。

　　根據最高院關于適用解釋第三條規定，“_____協議約定的_____機構名稱不準確，但能夠確定具體的_____機構的，應當認定選定了_____機構”。因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海_____委員會，應當認定選定了_____機構。該_____協議有效，上海_____委員會具有管轄權。

　　受理本案符合法律規定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。

此致

　　上海_____委員會

　　答辯人：____________

　　特別授權代理人：____________

承攬加工合同14

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為￥___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付￥___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025—20__）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《民法典》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　4、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

承攬加工合同15

　　合同編號：_________

　　定作人：______簽訂地點：_________

　　承攬人：______簽訂時間：__年__月__日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限

　　第二條技術標準、質量要求：___________________________________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：______________________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________________________________________________________________________________________

　　第五條承攬人使用的.材料由____人提供。

　　材料的檢驗方法：________________________________

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：__________________________________________________________________________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：______________________________________________

　　第八條結算方式及期限：_____________________________________________________

　　第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：_________________________________________________________________________________________

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：_____________________________________________________________________________________________________________定作人(章)：承攬人(章)：

　　住所：住所：____________

　　法定代表人：法定代表人：____________

　　居民身份證號碼：______居民身份證號碼：____________

　　委托代理人：委托代理人：____________

　　電話：___________電話：________

　　開戶銀行：開戶銀行：____________

　　鑒(公)證機關(章)賬號：賬號：____________

　　經辦人：__________

　　郵政編碼：郵政編碼：____________

　　______年______月______日

　　監制部門：____________

　　印制單位：____________

【承攬加工合同】相關文章：

承攬加工合同12-05

加工承攬合同12-29

承攬加工合同(精選)03-08

加工承攬合同02-20

【精選】加工承攬合同02-20

承攬加工合同02-20

【薦】加工承攬合同01-09

【精】加工承攬合同01-25

【推薦】加工承攬合同01-25

【推薦】承攬加工合同01-03