• 承攬加工合同

    時間:2022-12-05 13:47:05 合同范文 我要投稿

    承攬加工合同

      在人們越來越相信法律的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的承攬加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    承攬加工合同

    承攬加工合同1

      承攬方(甲方):xx

      定作方(乙方):xx

      甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

      第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

      定作物名稱:xx

      型號:xx

      規格:xx

      質量要求:xx

      計量單位:xx

      數量:xx

      加工費:xx

      單位總價:xx

      第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

      第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

      第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

      材料名稱:xx

      型號:xx

      規格:xx

      質量要求:xx

      計量單位:xx

      數量:xx

      單價:xx

      總價:xx

      圖紙、技:xx

      術資料及:xx

      交付時間:xx

      第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

      材料名稱:xx

      交付時間:xx

      交付地點:xx

      交付數量:xx

      包裝要求:xx

      檢驗方法:xx

      運輸方法:xx

      運費承擔:

      第六條加工費結算辦法與時間xx。

      第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

      第八條甲方的違約責任

      1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

      2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

      3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

      4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

      5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

      6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

      第九條乙方的違約責任

      1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

      2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

      3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

      4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

      5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

      6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

      第十條聲明及保證

      (一)甲方:

      1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

      2.甲方簽署和履行本合同所需的'一切手續均已辦妥并合法有效。

      3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

      為。

      4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

      (二)乙方:

      1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

      2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

      3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

      4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

      第十一條保密

      雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

      第十二條不可抗力

      本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

      第十三條通知

      1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

      2.各方通訊地址如下:xx。

      3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

      第十四條爭議的處理

      1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

      2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:

      (1)提交xx仲裁委員會仲裁;

      (2)依法向人民法院起訴。

      第十五條解釋

      本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

      第十六條補充與附件

      本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

      第十七條合同效力

      本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

      承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx

      法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx

      地址:xx地址:xx

      xx年xx月xx日xx年xx月xx日

      簽訂地點:xx簽訂地點:xx

    承攬加工合同2

      定作方:      合同編號:

      承攬方:      簽訂地點:

      一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注

      簽訂時間: 年 月 日

      項目名稱

      任務量(工時)

      酬      金

      完成期限

      備注

      包  干

      工資/小時

      合計人民幣金額(大寫)

      (注:空格如不夠用,可以另接。)

      二、項目的內容及質量技術要求

      三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

      四、驗收標準、方法和期限

      五、結算方式及期限

      六、違約責任

      七、解決合同糾紛的方式

      八、雙方協商的'其它條款

      定 作 方   承 攬 方

      單位名稱(章)    單位名稱(章)   鑒(公)證意見:

      單位地址:  單位地址:

      法定代表人:  法定代表人:

      委托代理人:  委托代理人:   經辦人:

      電  話:   電  話:

      鑒(公)證機關(章)

      開戶銀行:  開戶銀行:   年  月  日

      帳  號:  帳  號: (注:除國家另有規定外,

      郵政編碼:  郵政編碼:   鑒(公)證實行自愿原則)

      有效期限:   年  月  日至   年  月  日

      監制部門:             印制單位:

    承攬加工合同3

      委托方:_____公司

      簽訂地點:

      受托方:

      簽訂時間:

      標的、數量、價款:

      1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。

      2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

      3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

      4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

      5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

      6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

      7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

      8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的`信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

      9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

      10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

      委托方:___公司

      受托方:

      法人代表:

      法人代表:

      委托代表:

      委托代表:

      傳真:

      電話:

      開戶銀行:

      帳號:

      地址:

      傳真:

      電話:

      開戶銀行:

      帳號:

      地址:

      年 月 日

      年 月 日

    承攬加工合同4

      訂立合同雙方:

      承攬方:_____________ 以下簡稱甲方

      定作方:_____________ 以下簡稱乙方

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守、

      第一條加工成品

      ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

      │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

      │││││帶抽屜│

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │棉布貨架│180____40____200│件│10││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │小百貨貨架│180____50____200│件│80││

      └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

      第二條加工成品質量要求:

      一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、

      二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、

      三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、

      四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據、

      第三條原材料由甲方提供、

      第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、

      第五條工程價款:按核定價格單計算款________元、

      第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、

      第七條交貨的時間和地點:____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續、

      第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、

      第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、

      第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(____萬元)、甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還、

      第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款、

      第十二條甲方的違約責任

      一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償、

      二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的.,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、

      三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、

      四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、

      五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________%的違約金、

      六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收、

      第十三條乙方的違約責任

      一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失、

      二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金、

      三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失、

      四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金、

      五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失、

      六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用、

      第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、

      第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、

      本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效、

      本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份、

      甲方:____________(蓋章)

      代表人:____________(簽名)

      地址:____________

      電話:________________

      開戶銀行:____________________

      帳號:________________________

      乙方:____________

      代表人:________________

      地址:____________

      電話:____________

      開戶銀行:________

      帳號:____________

      年 月 日

    承攬加工合同5

      原告:_________________________,男,漢族,19xx年10月2日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯系電話:_________________;

      被告一:_______________________,男,漢族,19xx年5月21日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯系電話:_________________;

      被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯系電話:_________________。

      訴訟請求:_________________

      1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。

      2、本案訴訟費由被告承擔。

      事實和理由:_________________

    此致

      ___________人民法院

      具狀人:___________

      ____年_____月_____日

    承攬加工合同6

      委托方:______

      加工方:______

      依據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。

      一、加工方式

      甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

      二、加工內容

      本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。

      三、加工工期

      從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。

      四、加工量、單價及總金額

      1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

      2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。

      3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

      4、本合同采用的定價方式結算。

      五、運輸方式:

      需方自提,運費自負。

      六、結算、付款及付款方式

      1、本合同簽訂后____萬元為定金,____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后___天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。

      2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。

      3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在___小時內到現場處理問題。

      七、雙方責任甲方責任

      1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

      2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。

      3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前___天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。

      4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后___小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

      5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后____天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照雙方協議解決。

      七、乙方責任

      1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的.技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。

      2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

      3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份。

      4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,__年___月____日前將全部鋼構件供完。

      八、質量驗收

      1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在____小時內解決。

      2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在___小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后____個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

      3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

      九、違約責任

      1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天___元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為___天,超過__天時,乙方有權

      2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

      3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

      4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。

      十、保密責任

      任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。

      十一、其他約定

      1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

      2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

      3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

      4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

      5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。

      甲方:______

      乙方:______

      __________年__________月__________日

    承攬加工合同7

      甲方:_______________公司

      法定代表人:_____________乙方:___________有限公司

      代理人:_________________

      甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:

      1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的`加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

      2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。

      3、雙方無其它經濟糾紛。

      4、本協議自雙方簽字后生效。

      甲方:__________________有限公司

      法定代表人:____________________

      乙方:__________________有限公司

      代理人:________________________

      __________年_______月_______日

    承攬加工合同8

      訂立合同雙方:

      承攬方:_________

      定作方:_________

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

      第一條加工成品

      ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

      │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

      │││││帶抽屜│

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │棉布貨架│180x40x200│件│10││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │小百貨貨架│180x50x200│件│80││

      └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

      第二條加工成品質量要求:

      一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

      二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

      三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

      四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

      第三條原材料由甲方提供.

      第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

      第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

      第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

      第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

      第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

      第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

      第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

      第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

      第十二條甲方的違約責任

      一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

      二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

      三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

      四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

      五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

      六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

      第十三條乙方的違約責任

      一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

      二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

      三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

      四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的`規定,向甲方償付違約金.

      五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

      六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

      第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

      第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

      本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

      本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

      甲方:_________

      代表人:_________

      地址:_________

      電話:_________

      開戶銀行:_________

      帳號:_________

      乙方:_________

      代表人:_________

      地址:_________

      電話:_________

      開戶銀行:_________

      帳號:_________

      日期:_________

    承攬加工合同9

      訂立合同雙方:

      承攬方:以下簡稱甲方

      定作方:以下簡稱乙方

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

      第一條加工成品

      第二條加工成品質量要求:

      1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

      2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

      3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

      4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

      第三條原材料由甲方提供。

      第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

      第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

      第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

      第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

      第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

      第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

      第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

      第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

      第十二條甲方的違約責任

      1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

      2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

      3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

      4.甲方逾期交付定作物的.,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

      5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

      3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

      第十三條乙方的違約責任

      1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

      2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

      3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

      4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

      5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

      6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

      第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

      第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

      本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

      甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

      乙方:代表人:地址:電話:

      年月日

    承攬加工合同10

      甲方:_________

      乙方:_________

      第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

      第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。

      風險提示:

      原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

      第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。

      第四條材料由_________方負責。

      風險提示:

      定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

      第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。

      第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。

      第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。

      風險提示:

      加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的'方式。

      (一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

      (二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

      (三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

      (四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。

      第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

      第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。

      第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

      第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

      第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

      第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。

      第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

      甲方(簽章):_________

      _________年_________月_________日

      乙方(簽章):_________

      _________年_________月_________日

    承攬加工合同11

      合同編號:_______________

      甲方(定作方):__________公司

      乙方(承攬方):__________

      鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

      第一條定作物情況:

      1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

      1.2規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)

      1.3數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)

      1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)

      第二條合同價款

      2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

      2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

      2.3付款時間:(寫明年、月、日)

      第三條加工成品質量要求及技術標準:

      3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)

      3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

      3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

      第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

      4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

      4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

      4.3甲方于________年____月____日之前提供原材料。

      4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

      第五條技術資料、圖紙的提供和保密

      5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

      5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

      5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何

      第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何

      第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的'技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

      第六條驗收標準和方法

      6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

      6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

      6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

      6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

      6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

      6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后____日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

      6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

      第七條交(提)定作物的時間和地點

      7.1雙方約定由甲方自提定作物

      7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)

      7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)

      7.2雙方約定由乙方送交定作物

      7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

      7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

      7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

      7.4交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

      第八條包裝要求及費用負擔:

      8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

      8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)

      第九條運輸方式及費用負擔

      9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

      9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。

      第十條定作物的保修

      10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)

      10.2在保修期內乙方提供保修服務。

      第十一條定金及預付款

      11.1甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

      11.2甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)

      11.3甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)

      11.4甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)

      第十二條乙方的違約責任:

      12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

      12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

      12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

      12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條甲方的違約責任:

      13.1超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。

      13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

      13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

      13.4其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)

      第十四條爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者

      二)種方式解決:

      一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

      二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其

      一)人民法院起訴。

      第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:________區)

      第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式_____份,雙方各執_____份。

      甲方(章):__________

      乙方(章):__________

      法定代表人:________

      法定代表人:________

      委托代理人:_________

      委托代理人:__________

      地址:_______________

      地址:_______________

      電話:_______________

      電話:_______________

    承攬加工合同12

      地址:____________

      電話:____________

      傳真:____________

      委托方:______________

      受托方:____________

      公司簽訂地點:_______________

      簽訂時間:____________

      標的、數量、價款:____________

      1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。

      2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

      3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

      4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

      5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

      6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

      7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

      8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的.或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

      9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

      10.本合同根據《_____》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

      委托方:____________公司受托方:

      法人代表:____________ 法人代表:____________

      委托代表:____________ 委托代表:____________

      傳真:____________ 傳真:____________

      電話:____________ 電話:____________

      開戶銀行:____________ 開戶銀行:___________

      帳號:____________ 帳號:____________

      地址:_____________ 地址:____________

    承攬加工合同13

      定制人:_________

      承攬方:_________

      一、定制(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量:

      產品名稱:_________

      規格:_________

      單位:_________

      數量:_________

      單價:_________

      金額:_________

      二、材料的提供:由承攬方包工包料,產品價格包括原材料的價格及加工費。

      三、交貨地點:_________方式:_________付款條件:款到發貨

      四、其他要求:合同以傳真件確認為準。

      五、本合同經雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂合同。

      六、違約責任:承攬方、定制方違反合同約定的',應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的,應依《民法典》的規定承擔責任。

      定制方:_________承攬方:_________

      聯系人:_________聯系人:_________

      電話:_________電話:_________

      地址:_________地址:_________

    承攬加工合同14

      甲方:

      乙方:

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。

      一、程概況

      1、工程名稱:輕型鋼架棚

      2、工程地點:鎮平工業園區,華宇塑料制品有限公司

      二、工程承包范圍

      1、面積:61.3×44.3=2715.59平方,附工程詳單,見-3

      2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

      3、工程造價165元/㎡,總造價448072.35元。

      4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。

      5、土建工程結束后開始施工, 天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。 年內保證維護正常使用。

      6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。

      7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付三萬元的違約金。

      本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。

      甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________

      甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________

      地址:_______________________ 地址:___________________________

      電話:_______________________ 電話:___________________________

      傳真:_______________________ 傳真:___________________________

      日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

    承攬加工合同15

      定作人:______________________ 合同編號:______________________

      承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________

      第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限 簽訂時間:

      項 目 名 稱 及 內 容計量單位數量工作量(工時)報 酬交付期限

      單價總金額

      合計人民幣金額(大寫): ¥:

      (注:空格如不夠用,可以另接。)

      第二條 技術標準、質量要求:

      第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:

      第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

      第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法:

      第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵

      第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:

      第八條 結算方式及期限:

      第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。

      第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

      第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的',承攬人(是/否)可以留置工作成果:

      第十二條 違約責任:

      第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,提交廣州仲裁委員會仲裁; 。

      第十四條 其他約定事項:

      廣州市工商行政管理局監印

      定作人(章):______________________

      住 所:______________________

      法定代表人:______________________

      居民身份證號碼:______________________

      委托代理人:______________________

      電 話:______________________

      開戶銀行:______________________

      賬 號:______________________

      郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________

      住 所:______________________

      法定代表人:______________________

      居民身份證號碼:______________________

      委托代理人:______________________

      電 話:______________________

      開戶銀行:______________________

      賬 號:______________________

      郵政編碼:______________________

      鑒(公)證意見:______________________

      經辦人:_______________________

      鑒(公)證機關(章)______________________

      年 月 日

    【承攬加工合同】相關文章:

    加工承攬合同12-29

    承攬加工合同12-03

    加工承攬合同12-10

    關于加工的承攬合同08-02

    加工承攬合同【推薦】01-23

    【精】加工承攬合同01-25

    加工承攬合同【精】01-25

    【推薦】加工承攬合同01-25

    服裝加工的承攬合同11-04

    黄频国产免费高清视频_富二代精品短视频在线_免费一级无码婬片aa_精品9E精品视频在线观看