• 加工承攬合同

    時間:2024-04-11 17:17:08 合同范文 我要投稿

    加工承攬合同集錦(15篇)

      在當今不斷發展的世界,合同對我們的幫助越來越大,合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編精心整理的加工承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    加工承攬合同集錦(15篇)

    加工承攬合同1

      甲方:

      乙方:

      一、標的、數量、價款

      編號

      項目名稱

      說明

      單價(元)

      數量

      合計(元)

      25座21米美化塔施工

      費用總計:

      合計人民幣金額(大寫):

      二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

      三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。

      四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。

      五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

      六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。

      七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的.經濟損失,不可抗力的自然災害除外。

      八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。

      九、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

      十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。

      十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

      本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。

      甲方

      單位名稱:

      單位地址:

      法人代表:

      委托代理人:

      電話:

      傳真:

      開戶銀行:

      帳號:

      乙方

      單位名稱:河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

      單位地址:

      法人代表:

      委托代理人:

      電話:

      傳真:

      開戶銀行:

      帳號:

    加工承攬合同2

      合同編號:_________

      定作人:______

      簽訂地點:_________

      承攬人:______

      簽訂時間:__年__月__日

      第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限

      第二條技術標準、質量要求:___________________________________________________

      第三條承攬人對質量負責的期限及條件:______________________________________________

      第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________________________________________________________________________________________

      第五條承攬人使用的材料由____人提供。

      材料的檢驗方法:________________________________

      第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。

      可以交由第三人完成的工作是:__________________________________________________________________________________

      第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:______________________________________________

      第八條結算方式及期限:_____________________________________________________

      第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

      第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

      第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

      承攬合同(示范文本)第十二條違約責任:_________________________________________________________________________________________

      第十三條合同爭議的.解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

      第十四條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________________________________定作人:

      甲方:

      乙方:

      日期:

    加工承攬合同3

      委托方:_____公司

      簽訂地點:

      受托方:

      簽訂時間:

      標的、數量、價款:

      1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。

      2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

      3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

      4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

      5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

      6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

      7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

      8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的.信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

      9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

      10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

      委托方:___公司

      受托方:

      法人代表:

      法人代表:

      委托代表:

      委托代表:

      傳真:

      電話:

      開戶銀行:

      帳號:

      地址:

      傳真:

      電話:

      開戶銀行:

      帳號:

      地址:

      年 月 日

      年 月 日

    加工承攬合同4

      承攬方:

      委托方:

      合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定,特訂立本合同。

      一、承攬標準:

      二、質量要求及技術標準:

      以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。

      三、版費承擔責任及起訂量:

      所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 萬元,每單款包裝累計達到貨值 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

      四、貨款結算方式及時間:

      每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月 年 月 日至 年 月 日止

      承攬方 :_________________

      委托方:_________________

      單位名稱:_________________

      法定代表:_________________

      委托辦理人:_________________

      簽訂地點:_________________

      簽訂時間:_________________

    加工承攬合同5

      委托方:_______紡織器材廠(甲方)

      承攬方:_______電鍍廠(乙方)

      1.加工的`項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期:

      項目

      產品名稱、規格單位數量單價(___元)總價(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

      2.質量標準:

      乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。

      3.原料供應:

      加工用鋅塊由甲方供應。

      4.交貨方式:

      由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

      5.質量驗收方法:

      完成加工后由甲方按質量標準驗收。

      6.結算方式:

      xxxx。

      7.違約責任:

      甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

      甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠

      法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______

      地址:_______ 地址:_______

      銀行帳號:_______ 銀行帳號:______

      ______年_______月_______日

    加工承攬合同6

      委托方:_________紡織器材廠(甲方)

      承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

      1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________

      2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

      3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

      4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

      5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。

      6.結算方式:____________________。

      7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

      甲方:____________紡織器材廠

      法定代表人:(蓋章)________

      地址:______________________

      銀行帳號:__________________

      乙方:________________電鍍廠

      法定代表人:(蓋章)________

      地址:______________________

      銀行帳號:__________________

      ________年________月______日

    加工承攬合同7

      認立合同雙方:

      承攬方:

      定作方:

      定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

      第二條 加工成品質量要求:

      第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

      用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

      1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。

      第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

      承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

      2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

      3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

      第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條 驗收標準和方法

      1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

      2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

      第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。

      交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

      第八條 包裝要求及費用負擔

      第九條 運輸辦法及費用負擔

      第十條 結算方式及期限

      第十一條 其它

     。ㄈ纾 .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

      第十二條 承攬方的違約責任

      一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的`損失由承攬方賠償。

      二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

      三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

      四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

      八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

      九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

      十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

      第十三條定作方的違約責任

      一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

      定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)

      代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)

      地址: 地址:

      電話: 電話:

      開戶銀行: 開戶銀行:

      帳號: 帳號:

      年 月 日訂

      承攬加工合同(二)

      現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。

      甲方:________________________

      乙方:________________________

      一、工程項目

      1、工程名稱_____________________________________________

      2、工程地點_____________________________________________

      3、工程范圍_____________________________________________

      4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)

      二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)

      三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

      四、加工產品交付地點________________________________。

      五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)

      六、付款方式__________________

      1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。

      2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。

      3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。

      4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。

      5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

      七、產品質量保修期

      1、玻璃_________________

      2、鋼材_________________

      3、鋁材_________________

      4、油漆_________________

      5、噴塑_________________

      八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安

      全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

      九、驗收:

      甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

      十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變

      更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。

      乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。

      十一、本合同未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

      十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份

      本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。

     。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。

      甲方:(章) 乙方:(章)

      電話: 電話:

      電子郵箱: 電子郵箱:

      開戶行: 開戶行:

      ________年______月_____日

    加工承攬合同8

      甲方(定作方):

      法定代表人:

      住所:

      聯系電話:

      統一社會信用代碼:

      乙方(承攬方):

      法定代表人:

      住所:

      聯系電話:

      統一社會信用代碼:

      為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國民法典》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。

      第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

      1.1防盜門名稱,規格,單位,數量,單價(元/平方米),大寫:。

      注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。

      1.2工期要求:。

      第二條承攬方式、材料的提供

      2.1承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝并運輸到施工安裝現場;

      2.2本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

      2.3材質標準:;

      2.4乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。

      第三條承攬范圍

      3.1乙方承攬加工范圍:。

      3.2工程地點:。

      第四條合同價款的計算、結算、支付方式

      4.1計算方法:面積以現場實際測量面積為準。

      4.2本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

      4.3付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的%,余%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題且質保期滿后付清。

      第五條合同價款與酬金

      本合同價款共計:以實結算元整,大寫:。

      第六條加工制作安裝要求

      6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。

      6.2乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。

      6.3乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產。

      6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。

      6.5為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞的費用乙方自理。

      第七條工期

      7.1開工前天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。

      7.2如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:

      (1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;

      (2)在施工中如因現場連續停電小時以上影響正常施工;

      (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

      第八條工程質量標準和驗收辦法

      8.1本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

      8.2乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。

      8.3乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

      第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題,乙方免費維修或更換。

      甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修,甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后沒有發生保修費用,甲方全額退還質保金。

      第十條安全及特別約定

      10.1乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。

      10.2乙方應當以自己的'設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。

      第十一條違約責任

      11.1工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。

      11.2由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的——‰。

      11.3甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

      第十二條爭議的處理

      如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過人民法院訴訟解決。

      本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。

      第十三條合同的生效和份數

      本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

      甲方(蓋章):乙方(蓋章):

      代理人(簽字):

      合同簽訂地:代理人(簽字):

      合同簽訂地:

      __年__月__日__年__月__日

    加工承攬合同9

      訂立合同雙方:

      承攬方:_________

      定作方:_________

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

      第一條加工成品

      ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

      │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

      │││││帶抽屜│

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │棉布貨架│180x40x200│件│10││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

      ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

      │小百貨貨架│180x50x200│件│80││

      └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

      第二條加工成品質量要求:

      一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

      二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

      三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

      四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

      第三條原材料由甲方提供.

      第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

      第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

      第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

      第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

      第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

      第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

      第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

      第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

      第十二條甲方的違約責任

      一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

      二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

      三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

      四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

      五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

      六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

      第十三條乙方的違約責任

      一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

      二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

      三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

      四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

      五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

      六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

      第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

      第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

      本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

      本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

      甲方:_________

      代表人:_________

      地址:_________

      電話:_________

      開戶銀行:_________

      帳號:_________

      乙方:_________

      代表人:_________

      地址:_________

      電話:_________

      開戶銀行:_________

      帳號:_________

      日期:_________

    加工承攬合同10

      承攬方:___________

      地址:___________

      電話:___________

      開戶銀行:___________

      帳號:___________

      法定代表人:___________

      定作方:___________

      地址:___________

      電話:___________

      開戶銀行:___________

      帳號:___________

      法定代表人:___________

      定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條加工成品:

      品名:___________

      規格:___________

      單位:___________

      數量:___________

      備注:___________

      第二條加工成品質量要求:___________。

      第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

      1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

      2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

      3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條技術資料,圖紙提供辦法:

      1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方。定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

      3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

      第五條價款或酬金:

      價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條驗收標準和方法:

      1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

      2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

      第七條交(提)貨的時間和地點:

      1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準。自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的,按約定的方法計算。

      第八條包裝要求及費用負擔:___________。

      第九條運輸辦法及費用負擔:___________。

      第十條結算方式及期限:

      第十一條其他:

      1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

      2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請求返還。

      第十二條承攬方的違約責任:

      1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價。不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

      3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

      4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元。(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。

      6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

      7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的.責任。

      8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

      9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

      10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條定作方的違約責任:

      1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)的違約金。不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%———60%的幅度)違約金。

      3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條不可抗力

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條糾紛的處理:

      加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決。協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份。合同副本一式__________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

      定作方(蓋章):___________

      代表人(簽字):___________

      _________年____月____日

      承攬方(蓋章):___________

      代表人(簽字):___________

      _________年____月____日

    加工承攬合同11

      承攬方:__________________

      定作方:__________________

      定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條加工成品:_____________________________________________

      第二條加工成品質量要求:(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

      第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:

      1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

      2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

      3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條技術資料,圖紙提供辦法:

      1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

      3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

      第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條驗收標準和方法:

      1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

      2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

      第七條交(提)貨的時間和地點:

      1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

      第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

      第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

      第十條結算方式及期限:____________________________________________________

      第十一條其他:

      1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

      2,根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

      第十二條承攬方的違約責任:

      1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

      3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

      4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      5、未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      6、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。

      7、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

      8、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      9、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

      10、未按合同規定的`辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

      11、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條定作方的違約責任:

      1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%—60%的幅度)違約金。

      3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      8、第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,_________,也可以直接向人民法院起訴。

      本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份,交___________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

      定作方(蓋章):___________________

      代表(蓋章)人:___________________

      地址:______________________________

      電話:______________________________

      開戶銀行:__________________________

      帳號:______________________________

      簽訂日期:_______年_____月_____日

      承攬方(蓋章):___________________

      代表(蓋章)人:___________________

      地址:______________________________

      電話:______________________________

      開戶銀行:__________________________

      帳號:______________________________

      簽訂日期:_______年_____月_____日

    加工承攬合同12

      承攬方(甲方):____________________________

      地址:____________電話:____________

      法定代表人:____________

      定作方(乙方):____________________________

      地址:____________電話:____________

      法定代表人:____________

      定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

      第一條加工成品

      第二條加工成品質量要求

      風險提示:

      加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

      如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

      第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

      風險提示:

      原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

      1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

      2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

      3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

      第四條技術資料、圖紙提供辦法

      風險提示:

      定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

      1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

      2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

      3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

      第五條價款或酬金

      價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

      第六條驗收標準和方法

      1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

      2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

      3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

      第七條交貨的時間和地點

      風險提示:

      加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

      1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

      2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

      第八條包裝要求及費用負擔

      第九條運輸辦法及費用負擔

      風險提示:

      運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

      注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

      此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

      第十條轉包

      風險提示:

      在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。

      1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

      2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

     。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

     。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

      3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

      4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

      第十一條其他約定

      第十二條承攬方的違約責任

      1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

      2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的`,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

      3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

      4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

      未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

      5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

      6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

      7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

      8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

      9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

      10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

      第十三條定作方的違約責任

      1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

      2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

      3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

      4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

      5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

      6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

      7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

      第十四條不可抗力

      在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

      第十五條糾紛的處理

      加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(____)項處理:

      1、向仲裁機關申請仲裁;

      2、向人民法院起訴。

      本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。

      定作方:

      代表人:

      ______年____月____日

      承攬方:

      代表人:

      _______年____月____日

    加工承攬合同13

      甲方:______________

      乙方:______________

      甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。

      第一條 承攬甲方活動的項目

      1、舞臺搭建和舞美設計布置;

      2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;

      3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

      4、活動現場的錄像。

      第二條 租賃設備概況

      1、設備的名稱:__________。

      2、租賃用途:____________。

      3、使用時間:_____年____月____日。

      4、安裝時間:_____年____月____日____時。

      5、安裝地點:___________________。

      6、拆卸時間:_____年____月____日____時。

      第三條 租賃設備的'運輸與操作

      租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

      第四條租賃設備的使用及規定

      1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。

      2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。

      3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。

      4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。

      第五條安全與治安

      1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。

      2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

      第六條合同金額及付款方式

      1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。

      2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結清。

      第七條雙方責任

      1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

      2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

      3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

      4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

      第八條其他

      1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

      2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。

      3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

      4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

      甲方:______________

      乙方:______________

      日期:______________

    加工承攬合同14

      訂立合同雙方:____________

      承攬方:____________

      定作方:____________

      甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

      第一條、加工成品

      第二條、加工成品質量要求:

      一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

      二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

      三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

      四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

      第三條、原材料由甲方提供。

      第四條、圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

      第五條、工程價款:按核定價格單計算款______元。

      第六條、驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢、驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

      第七條、交貨的時間和地點:______年______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

      第八條、包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔。

      第九條、運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按______元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

      第十條、本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款______元(______元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同

      的`,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

      第十一條、結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

      第十二條、甲方的違約責任

      一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

      二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

      三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

      四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

      五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

      六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

      第十三條、乙方的違約責任

      一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

      二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

      三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

      四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

      五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

      六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

      第十四條、不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的

      不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

      第十五條、本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

      一、本合同于__________________日經公證生效,合同履行完畢即失效。

      二、本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

      甲方:___________縣木具廠(蓋章)

      代表人:______(簽名)

      地址:___________電話:___________開戶銀行帳號:____________

      乙方代表人:_________地址:___________電話:___________開戶銀行:____________

      帳號:____________

    加工承攬合同15

      甲方:(委托方)_____________

      乙方:(承攬方)____________

      經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

      一、產品名稱及加工數量。

      名稱:_______焊接軌道板。

      數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

      二、相關事宜:

      1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。

      2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的.運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

      3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

      4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

      三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。

      四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

      五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。

      六、其他事宜:本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。

      甲方:______蓋章:______簽約人:______職務:______電話號碼:______

      乙方:______蓋章:______簽約人:______職務:______電話號碼:______

      時間:________年____月____日

    【加工承攬合同】相關文章:

    加工承攬合同12-29

    加工承攬合同02-20

    【精選】加工承攬合同02-20

    承攬加工合同02-20

    加工的承攬合同06-22

    加工承攬合同06-21

    加工承攬合同06-24

    承攬加工合同06-19

    承攬加工合同12-05

    承攬加工合同(精選)03-08

    黄频国产免费高清视频_富二代精品短视频在线_免费一级无码婬片aa_精品9E精品视频在线观看