- 相關推薦
簡易鋼結構合同
隨著法律觀念的日漸普及，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的簡易鋼結構合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
簡易鋼結構合同1
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯系電話：_______________
聯系電話：_______________
甲方現將自行車棚改造工程委托給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙發就本工程事項達成一致，特簽訂此合同，內容如下：
第一條工程內容和承包范圍
1、工程內容：________________________
2、承包范圍：________________________
第二條合同價款及承包方式
1、合同價款：以每平方米120元計算，自行車棚每平方米200元計算，不開發票，不計任何額外費用。
2、承包方式：按工程內容采取包工包料方式。
第三條工期要求
本合同施工工期為20天，從基礎澆搗完后，開工日期依據甲方簽證為準。
第四條工程款支付及結算
工程造價_____元；車棚鋼結構_____元；地面含挖土方澆搗光面_____元。工程總造價_____元，其中鋼結構_____元，泥工_____元。泥工工程完成后付清全款，鋼結構驗收合格后付95%，留5%作為保質金，一年內無質量問題付清余款。
第五條工程質量
1、本工程質量必須符合規范、行業標準、鋼結構驗收標準，質量等級為合格。
2、質量不合格必須按甲方要求進行返工，返工費用由乙方負責，工期不予延長。
3、乙方須建全質量檢查制度，做好自檢工作，發現問題及時整改。
第六條安全生產、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產條例。若乙方未履行上述義務，造成財產損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔責任及其產生的費用。
第七條甲、乙雙方義務
1、甲方責任：
�。�1）負責現場協調配合管理，監督檢查工程質量、安全、文明生產。
�。�2）按合同規定，甲方工程審計及時支付工程款。
2、乙方責任：
�。�1）乙方按合同規定的承包范圍及合同的`要求保質、保量、保工期完成規定的工程內容。
�。�2）乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術規范進行施工，并達到國頒驗收標準，如有違反，工程師有權提出停工或責任乙方返工。
工程質量、工期發生嚴重問題，或多次不執行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工，由此造成的損失概由乙方負責。
�。�3）乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方制定的地點，保持現場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現場，做到工完場清。
第八條工程驗收
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件，通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時間內組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔，甲方提出整改意見，整改完畢后再組織驗收。
第九條保修期和最后結算
本工程以誠信為本，在保修期內（竣工驗收之日起計算）乙方認真履行責任。做到服務周到，隨叫隨到，保證保修的質量，若乙方不予以配合，甲方有權請他人代為整修，所產生的費用由乙方負責。
第十條附則
1、合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。如意見嚴重分歧，雙方簽訂補充協議。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。
甲方（蓋章）：_____________
乙方（蓋章）________________
授權代理人（簽字）：_______
授權代理人（簽字）：________
住址：_____________________
住址：______________________
聯系電話：_________________
聯系電話：__________________
日期：_____________________
日期：______________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點：__________________
簽訂地點：_________________
簡易鋼結構合同2
甲方：_________
乙方：_________
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：
鋼結構車間
二、加工形式：
包工包料
三、加工范圍：
鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。（以圖紙為依據）
四、工程總造價
____元整（小寫元）開票方式含稅。詳細數據見報價單。
五、工程質量：
根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：
乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、結算方式：
工程預付款為元整（小寫元），作為定金用于開工費用，余款元整（小寫元），由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）_________
乙方（公章）_________
日期：_________
簡易鋼結構合同3
承攬方：________________________
代表人：____________職務：____________電話：____________
定作方：________________________
地址：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條定作方義務
�。�1）負責向承攬方提供水、電。
�。�2）參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務
�。�1）按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；
�。�2）參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更
�。�1）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
�。�2）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條確定變更合同價款及工期
�。�1）發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
�。�2）變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條材料的提供
�。�1）由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
�。�2）由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；
第八條質量標準
雙方約定本項目質量標準：
�。�1）項目質量達到圖紙或技術資料的.要求。
�。�2）所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條項目驗收和保修
�。�1）項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
第十條合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
第十一條違約責任
1、承攬方的違約責任
�。�1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
�。�2）無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。
2、定作方的違約責任
�。�1）中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
�。�2）中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金；
�。�3）超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
簡易鋼結構合同4
發包方：（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過程中的權利、義務和經濟責任，根據合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經協商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、結構層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價
本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發生的單項設計變更，另行協商。
第四條：開、竣工日期
本工程根據甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：
1、因設計變更延誤的時間以及甲方造成的因素；
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續施工所耽誤的時間；
3、非正常停電的時間；
4、人力不可抗拒自然災害，乙方無法施工的時間。
第五條：雙方職責
�。ㄒ唬┘追剑�
1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續。
2、開工前會同乙方施工圖審核，并協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。
3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、
4、負責協調工程所在地的居民、村組可能發生的矛盾，以及城建、土管、稅務部門等相關的矛盾與費用。
5、做好施工現場的“三通一平”（即電通、路通、場地平整）工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關單位對設計圖紙和有關的技術資料進行會審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務和工程質量監督等事宜。
8、按合同規定及時向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協調、施工。
�。ǘ┮曳剑�
1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。
2、按時向甲方提供材料質量證明書。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的`規章制度。
6、負責做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。
8、配合甲方協調工程實施中相關的矛盾。
9、施工期間，發生的質量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。
第六條：付款及結算方法
按工程進度分期支付，其中：
第七條：工程質量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現行施工規范進行施工，不得擅自變更和改動。
2、乙方應對全部現場操作、施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全責任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規定的國標材料。主要材料進場時，經甲方確認后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時組織驗收而又無正當道理時，或甲方經使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發生不符合質量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。
3、工程支付后，乙方應主動回訪，并對工程質量終身維護。在（）年保修期內，發生確因施工責任質量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。
2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發生糾紛，甲、乙雙方協商解決，協商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【簡易鋼結構合同】相關文章：
鋼結構工程合同06-27
鋼結構安裝合同06-27
鋼結構施工合同09-08
鋼結構廠房合同09-29
鋼結構加工合同04-28
鋼結構勞務合同06-27
鋼結構制作合同01-19
簡易的合同04-10
鋼結構單包工合同06-27
鋼結構制作安裝合同09-08