• 鋼結構施工合同

    時間:2022-09-08 15:00:53 合同范文 我要投稿

    鋼結構施工合同

      在人們愈發重視契約的社會中,我們用到合同的地方越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編整理的鋼結構施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    鋼結構施工合同

      建設方(以下簡稱甲方):_________

      承攬方(以下簡稱乙方):_________

      根據《民法典》及有關規定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協商后同意簽訂本合同。

      一、鋼結構工程概況

     。1)工程名稱:_________

     。2)工程地點:_________

     。3)工程范圍和內容:本房為_______跨鋼結構廠房,規格:長_______米;寬_______米;檐高_______米,按圖紙施工。

     。4)建筑外包面積:_______平方米。

      二、工程施工日期

     。1)開工日期:______年___月___日;

     。2)竣工日期:______年___月___日;

     。3)合同工期總日歷天數_________天。

      三、工程合同造價及結算

     。1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。

     。2)本合同簽訂后,甲方須付預付款______%計人民幣______元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______%計人民幣______元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______%,計人民幣______元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______%,計人民幣______元作為工程款。

     。3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

     。4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟損失責任,并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

     。5)本合同造價結算方式:____________。

      四、質量標準

      工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

      五、甲方的義務責任

     。1)辦理好各種施工手續,并在乙方進場前提供給乙方;

     。2)施工過程中,協助乙方協調好各種關系;

     。3)提供施工所需的水、電源。

      六、乙方的義務責任

     。1)乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明,并按相應標準進行加工制作,如不相符,甲方有權提出整改或相應經濟賠償;

     。2)在施工過程中,乙方應文明施工;

     。3)乙方在施工中發生的一切事故,由乙方負全責。

      七、安全責任

      乙方進場后,要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工,嚴禁違章施工,如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求,一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。

      八、材料的提供

      工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

      九、工程驗收

     。1)乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工,確保質量,施工中因施工責任造成不合質量要求,甲方必須及時提出,乙方應保證質量,負責返工修補并承擔一切費用,凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題,由乙方無償保修一年(本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準)。

     。2)甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收,竣工前乙方提出交工通知書,甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收,并簽具驗收證明,逾期按合格檢定。(竣工驗收合格后甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用則視為工程驗收合格)。

      十、維修期限

      承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,并對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。

      保修期為:______年___月___日—______年___月___日。

      十一、違約責任

     。1)因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用;

     。2)因承包方原因導致延誤工期,按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人;

     。3)發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。

      十二、爭議解決

      若雙方就經濟糾紛協商不成,可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

      十三、其他

     。1)發包人、承包人履行合同全部義務后,發包人向承包人簽發履約證書,本合同即告終止。

     。2)合同的權利義務終止后,發包人、承包人應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。

     。3)本合同正本____份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存____份。

     。4)雙方根據有關法律、行政法規規定,結合工程實際,經協商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。

      發包人:_________(公章)

      委托代理人:_________

      電話:_________

      傳真:_________

      開戶銀行:_________

      賬號:_________

      郵政編碼:_________

      ______年___月___日

      承包人:_________(公章)

      委托代理人:_________

      電話:_________

      傳真:_________

      開戶銀行:_________

      賬號:_________

      郵政編碼:_________

      ______年___月___日

    【鋼結構施工合同】相關文章:

    鋼結構承包施工合同02-23

    鋼結構施工合同范本08-30

    鋼結構工程施工合同02-13

    鋼結構施工合同15篇03-26

    鋼結構安裝施工合同范本09-27

    鋼結構工程施工合同15篇02-16

    鋼結構工程施工合同13篇04-03

    鋼結構工程施工合同19篇03-09

    鋼結構工程施工承包合同10-12

    黄频国产免费高清视频_富二代精品短视频在线_免费一级无码婬片aa_精品9E精品视频在线观看