墊資合同
隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同是企業發展中一個非常重要的因素。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編為大家整理的墊資合同,歡迎閱讀與收藏。
墊資合同1
甲方:
乙方:
根據乙方在 施工需求,現就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協商達成如下共識,甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產品名稱:
柴油。
二、質量要求:
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產品,符合該行業的國家檢測標準或符合該產品行業檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯系甲方送油。
四、產品價格:
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質量保證
在乙方施工期間,甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任,乙方有權將不合格油料清退出場,費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時,甲方應承擔一切經濟損失。
六、貨款的支付與結算
1.乙方以現金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款,經甲乙雙方協商每月義海公司結算日作為結算日期,結清所有油款。
2,結算時乙方應給甲方出據委托優先到義海公司財務結算油款
七、甲乙雙方的權利與義務
1.在符合支付油款條件時,乙方未能及時支付,乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式:油款*0.3%*天數(天數以送油之日算起),如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金,甲方有權單方面終止供油,乙方并負相應的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的`質量不出現任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現質量問題時,及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用,在因柴油質量事故而引發的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的柴油數量。如車輛通行道路不能行駛,甲方有權延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八、其他
1.甲方向乙方施工工地送油時,乙方應協助甲方做好安全防范工作,諾發生意外事故,造成人員傷亡和財產損失的,由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執行過程中有所異議,甲乙雙方可以協商解決。協商解決不成時,可在當地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
墊資合同2
墊資服務協議書
編號: 甲方:
乙方(借款人): 身份證號:
鑒于乙方擬向支行(以下簡稱為“貸款銀行”)申請個人房產抵押貸款,由于客觀原因,乙方客戶需提前用款, 乙方申請提前墊資,經甲、乙雙方自愿協商,達成以下協議。
一、墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資,金額為人民幣(大寫) 拾萬佰元整(小寫:RMB方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶:
戶名: ;
賬號: ;
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發放給乙方個人房屋貸款發放至以下指定賬戶,作為乙方應向甲方償還的墊資款項,并出具劃款授權委托書:
戶名: ;
賬號: ;
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協議第1.2條指定賬戶之日止,最長不超過 天,按墊資金額的 %收取利息。經甲方同意,可適當延期,每延期一天,甲方有權利按墊資金額的 ‰(千分之)向乙方收取延遲金,延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
二、乙方貸款事項
2.1 拾 元整(小寫:RMB )的個人房屋貸款(貸款金額以貸款銀行出具的'《同意貸款通知書》為準)。
2.2 乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準,若貸款銀行所審批的
貸款額度和貸款期限未能滿足乙方貸款申請要求的,不視為甲方未履行本協議所約定義務,甲方對此不承擔違約責任。
三、保證及違約責任
3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料,乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛,無擔保糾紛;
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的,乙方愿意接受濟南市強制執行,因此所發生的費用由乙方承擔;甲方也可憑借款借據向濟南市 區法院申請支付令,乙方應無條件接受并不得提出異議,因此所發生的一切費用由乙方承擔。
四、通用事項
4.1其他約定(如無需填寫“本項空白”)
4.2下列第項(可復選)文件為本協議不可分割的組成部分,具同等法律效力: ①委托融資申請表;②債務聲明書;③劃款委托書;④借款借據;⑤ ;
4.3各方履行本協議中發生的任何糾紛應先協商解決。協商不成功須訴訟的,各方同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自甲、乙雙方簽字并按指模,甲方蓋章之日起生效。
甲方:
乙方簽名(指。 身份證號碼:
住址: 電話:
簽訂日期:
墊資合同3
甲方:
簽約地點:
乙方: 簽約日期: 年 月 日
為明確甲、乙雙方權利義務,根據雙方實際需要和《中華人民共和國合同法》等有關法律規定,經雙方友好協商:甲方同意使用乙方提供的華新水泥,同意乙方為所提供的水泥進行墊資。簽訂如下合同,以資雙方信守執行。
一、品名、品種及強度等級、數量及墊資情況如下:
1、乙方墊資品牌為XXXX水泥,品種為32.5散裝、42.5散裝,數量以甲方實際需要為準。
2、甲方所需水泥提貨數量需提前2日 告知乙方,數量特別大時需提前5日 告知乙方,以便乙方與供應廠商協調發貨和籌備資金。
3、乙方為甲方進行墊資,墊資方式按水泥廠出廠價加運費方式合計價格計算 每噸收取20元 作為墊資利潤。
4、甲方同意在乙方墊資期間所有運輸事宜由乙方負責,從華新水泥景洪工廠至攪拌站的運費為不含發票50 元∕噸。如需發票甲乙雙方另行協商,協商情況為以運輸合同約定為準 。
5、墊資結算方式為月結,即當月合計墊資金額于次月20 日前一次性付清款項。
二、計量驗收及合理損耗規定:
1、包裝水泥以合同約定交貨地點實際交貨包數為準,包裝袋重按國家標準執行。甲方對數量有異議的,應在收貨時提出,乙方應立即復核,若確屬乙方原因應予以更換。
2、散裝水泥以乙方供貨廠商出廠磅單數船運計量單數量為準,合理磅差率 為3 ‰,合理磅差率內的負誤差由甲方承擔。甲方對數量有異議的應在收貨時提出,由甲乙雙方會同國家計量檢測部門對乙方供貨廠商計量設施進行檢測,若確屬乙方原因,以檢測結果為依據計算。若甲方未在收貨當時提出異議的,視為甲方對該批次交貨量無異議。
甲方指定收貨人驗收的,收貨人簽字驗收或加蓋指定的收貨印章均視為甲方有效確認,指定收貨人對數量有異議的,亦應在收貨時提出,否則,視為甲方對該批次交貨量無異議。
三、發票的出具及貨款的支付:
1、每月5 日前,由雙方對上月水泥提貨 所發生的供貨數量和金額進行匯總,并進行確認結算與票據交接。實際提貨數量以供貨廠商出具的提貨數量和磅單為準。
2、甲方提貨所發生的水泥款發票由水泥廠提供給甲方,所發生的物流費用發票由承運單位提供給甲方,因乙方墊資發生的利潤價差發票由雙方另行明確的'運輸合同處理和解決。
3、甲方應在次月20日前 一次性向乙方支付所發生的貨款及墊資利潤,否則甲方有權停止供貨,并追究相應的違約責任。
四、質量要求、驗收方法及解決質量異議的方法:
1、質量要求:乙方所供通用硅酸鹽水泥執行GB175-20xx標準。
2、特殊質量要求:
3、驗收方法:以□乙方 ■乙方供貨廠商 同編號出廠產品檢驗報告驗收,并委托□乙方 ■乙方供貨廠商 抽樣。
4、提出異議期限:如甲方對質量有異議,應在收貨后四十日內向乙方提出書面異議,否則視為甲方對乙方所供產品質量無異議。
5、解決質量異議的方法:
出現質量異議時將封存樣送雙方共同認可的省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行裁決,由此所發生的一切費用由敗訴方承擔。
五、違約責任:
1、若乙方所供產品質量經按第四條約定方式檢驗未達到質量要求,乙方愿承擔因產品質量給甲方造成的經濟損失。
2、若甲方未能按合同約定時間提報書面產品需求計劃和或變更計劃,給乙方造成的經濟損失由甲方承擔,甲方因此造成損失自行承擔。
3、甲方未能按本合同規定的付款期限付清全部應付款項,乙方有權解除合同,由此造成的一切損失由甲方承擔。同時,甲方除應立即償清所欠款項外,每延遲付款一日,則每日應向乙方支付延遲部分總價款的3% 作為違約金,2個月內償清所有墊資款及違約金。(注:如2個月內未能付清所有墊資款及違約金,需要以廠房做為抵押還清所欠債務。)
六、解決糾紛的方式:
協商解決,協商不成時任何一方可向乙方住所地人民法院提請訴訟。
七、其他約定:
1、本合同自雙方簽字(甲方為自然人時)蓋章(甲方為法人和或經濟組織)之日起生效,有效期至年月日止。
2、本合同一式2 份,甲、乙雙方各執1 份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代 表: 代 表:
地址: 地址:
墊資合同4
甲方:
乙方:
為了維護雙方當事人的合法權益,根據相關法律法規的規定,雙方給當事人協商就乙方租賃甲方土地相關事宜達成一致,簽訂本合同。
一、租賃土地位臵、面積、用途
甲方將位于出租給乙方作為經營使用,占地面積為____畝。
二、租賃期限
租賃期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。
三、租金計算標準及交付方法
1、租金計算標準:____元/每畝,在合同期內甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法:
四、甲方的權利和義務
1、對乙方租賃的土地擁有權。
2、對乙方的經營情況有監督檢查權。
3、保護乙方的正常生產經營活動,維護乙方的合法權益。
五、乙方的權利和義務
1、對租賃土地享有使用權、收益權。
2、對租賃土地未經甲方同意不得擅自轉租。
3、租賃期內發生的'債權債務,均由乙方承擔。
六、違約責任
雙方當事人任何一方違反本合同規定條款,則視為違約,甲方違約,必須賠償違約給乙方造成的一切經濟損失。
七、特殊規定
如遇不可抗拒的自然災害,造成重大損失,由雙方協商解決相關事宜,租賃期內如遇國家征用或征收土地,土地補償款歸甲方所有,地上物補償及經營損失補償等歸乙方所有。
八、合同變更、解除及糾紛的解決辦法
雙方當事人可以采取簽訂補充協議的方式對租賃合同進行變更和解除,發生合同糾紛時,雙方協商解決,協商不成的,任何一方可直接向人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字后生效。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
簽訂日期:
墊資合同5
出賣方(以下簡稱甲方):__________
買受方(以下簡稱乙方):__________
中介方:__________房地產經紀有限公司
經辦人(以下簡稱丙方):__________
甲、乙雙方經友好協商,就乙方購買甲方房產,簽署了《房地產買賣合同》及其相關法律文件,現甲、乙、丙三方就此房產交易的墊資及其擔保事宜達成如下協議,以茲三方共同信守。
第一條事項
甲方于__________年__________月__________日以房屋作為抵押,向銀行__________分行__________支行(簡稱原貸款銀行)借款共計人民幣__________元,甲方預計在本協議簽訂之日尚有人民幣(大寫)__________元借款未還清。
現甲方將房屋出售給乙方,經三方協商一致,由乙方出資元為甲方墊付償還銀行貸款,該筆款項在甲方,后將墊付款全額還給乙方,甲方不能履行向乙方的還款責任時。
第二條服務項目及其付費標準
乙方為甲方提供墊資服務,服務費:人民幣__________元(墊資額超過20萬的,加收超出部分的3%的服務費);
丙方承諾能完成甲乙雙方相關房屋產權公證及按揭貸款相關業務,甲方向丙方支付__________元整(壹萬貳仟元整),該筆費用包含所有后續業務費,此后不再向中介交費。
甲方應于簽署本協議的當日支付完畢乙方、丙方服務費共人民幣(大寫)壹萬伍仟元整。
第三條三方責任及違約責任
甲乙雙方應積極配合丙方完成房屋交易手續,相關責任同《房屋買賣合同》一致。
若丙方未按約定完成導致交易不成功的,甲方須全額返還乙方墊資款項并由丙方支付墊資款項利息(以同期商業貸款基準利率計算),丙方收取的擔保服務費應予退還甲方,守約方的一切經濟損失由違約方予以賠償。
若甲方或乙方違反本合同及其他相關合同所約定事項,導致交易不成功的',甲方須全額返還乙方墊資款項并支付墊資款項利息(以同期商業貸款基準利率計算),丙方收取的擔保服務費應予退還甲方,守約方的一切經濟損失由違約方予以賠償。
第四條其他
1、因本墊資及服務費事宜所引起的或與此相關的任何爭議,三方應協商解決。協商不成的,三方均可向丙方所在地人民法院提起訴訟。
2、本協議如有調整其他合同內容之處,以本協議為準。
4、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
甲方:__________
身份證號:__________電話:__________
乙方:__________
身份證號:__________電話:__________
丙方:__________
經辦人:__________電話:__________
簽訂日期:__________年__________月__________日
墊資合同6
甲方(借資方):____________________
身份證號碼:______________________
聯系電話:________________________
聯系地址:________________________
銀行賬戶:________________________
乙方(墊資方):____________________
身份證號碼:______________________
聯系電話:________________________
聯系地址:________________________
風險告知:填寫完整的個人單位信息,有助于與對方發生糾紛時,有明確的地址及聯系方式向對方發送督促函件或顧問人員公函,在訴訟時能提供有效的信息給法院,減少訴訟程序風險及案件處理效率。
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規,本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程概況
1、工程名稱:_____________________
2、工程地點:_____________________
3、工程范圍:總建筑面積約_______平方米(______棟樓)。
4、進場時間:定于______年____月底前(以進場通知書為準)。
5、承包方式:_________________________。
6、承包內容:_________________________。
二、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為_______天。
三、工程質量:執行國家現行的有關施工規范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
四、工程造價:本工程投資額約________________元人民幣。
五、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《建筑工程消耗量定額》、《安裝工程消耗量定額》和《建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價:執行____元/工日。
4、施工措施費按取費標準的___%計算;
5、規費雙方按規定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。
6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙_方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優先考慮使用。
六、付款辦式:
1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的`5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金___萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
七、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
八、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規程,防火、防盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
九、違約責任
1、履行本協議發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
2.乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
3本協議與正簽合同具有同等法律效力。
十、爭議解決
1、本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第_____種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。
2、因違約引起訴訟,違約方除承擔違約責任外,還需承擔守約方因提起訴訟所發生的訴訟費、保全費、律師費、調查費、評估鑒定費等相關費用。
風險告知:關于爭議解決方式的約定,可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁,二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局,約定向法院提起訴訟兩審終審。在約定管轄時注意,約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄,兩者只能選擇其一。
十一、其他條款
本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方(簽字、蓋章): 乙方 (簽字、蓋章):
簽訂日期:___年___月___日 簽訂日期:___年___月___日
墊資合同7
發包人(全稱):都昌縣源生環?萍加邢薰 ( 以下簡稱甲方)
承包方(全稱): (以下簡稱乙方)
為保證 工程在合理使用期限內正常使用,發包人、承包人經協商一致簽定工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修范圍和內容
質量保修范圍包括地基基礎工程,主體結構工程,屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下:
上述內容及合同范圍內裝修工程
二、質量保修期
質量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
雙方根據國家規定,結合具體工程約定質量保修期如下:
1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
3.電氣管線、上下水管線、設備安裝工程為2年;
4.裝修工程為2年;
5.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為1 年。
三、質量保修責任
1.屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發包人可委托其他人員修理,修理費用從質量保修金扣除。
2.發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等),承包人接到事故通知后,應立即到達事故現場搶修。非承包施工質量引起的事故,搶修費用由發包人承擔。
3.在國家規定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的`,承包人應承擔損害賠償責任。
四、質量保修金的支付
本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 3 %;
五、質量保修金的返還
甲方在質量保修期滿后天內,將剩余保修金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:
本工程質量保修書作為施工合同附件,由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年月日年月日
墊資合同8
墊資方:_____________
借資方:_____________(抵押人)
保證方:_____________(抵押權人)
借資方為將坐于
房產,解押、重新抵押,解押款________元,重新抵押貸款________元,并請作為保證人,經三方(或雙方)協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條借資用途:_________________
第二條借資金額:_________________
第三條借資費用:_________________
第四條借資發放形式:_____________
第五條借款期限:_________________
第六條還款資金來源及還款方式
1、還款資金來源:_____________。
2、還款方式:_____________。
第七條如逾期則每天按墊資額的2%交納違約金。逾期不得超過天。保證人有不可撤銷的連帶還款責任。
第八條本次解押、重新抵押有關手續借資方必須委托墊資方全權處理(借資方必須全力配合)。保證方在房屋抵押上后即承擔連帶保證。
第九條本協議糾紛采取協商解決,協商不能解決的',直接向墊資方人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜,必須合同各方當事人共同協商,做出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,貸款方、借款方、保證方各執一份,具有同等效力。
墊資方:_____________(公章)
地址:_________________
電話號碼:_____________
借資方:_____________
地址:_________________
電話號碼:_____________
保證方:_____________
地址:_________________
電話號碼:_____________
簽約日期:_____________
簽約地點:_____________
墊資合同9
甲方: 乙方:
經雙方友好協商,達成以下協議:
一:乙方因資金周轉需要,特要求甲方為 公司代墊資人民幣 ,只用于 ,?顚S,不得作為其它用途使用,協議到期后,由乙方負責歸還墊資款,項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。
二:乙方必須將公司營業執照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管,以及此次墊資產生的重要單據文件: ,完全由甲方掌控此墊資款。
三:代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止,墊資完畢后,此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的'帳戶,由于乙方原因逾期未能歸還甲方的,乙方除照付墊資利息外,并每天按代墊資款總額的 支付違約金給甲方,直到代墊資款全額歸還甲方。
四:乙方鄭重聲明,此墊資款財產所有權歸甲方所有。并非乙方和 。
五:墊資收益:甲乙雙方約定,此次墊資享有墊資項目分成,分成金額: 固定收益,金額為:¥16000.00元,計壹萬陸仟元人民幣整(此收益為雙方約定固定收益,甲方不承擔項目收益變動及虧損風險) 。
六:乙方故意隱瞞債務事實真相,以非法占有為目的,導致甲方無法正常收回本代墊資款的,甲方將根據中華人民共和國《刑法》第二百六十六條,將乙方移交公安機關處理,依法追究乙方刑事責任。
七:本協議自繳款之日起生效,如發生糾紛的,經雙方協商不成,由甲方指定人民法院提起訴訟。
八:本協議一式貳
雙方各執一份自雙方
雙方可以補充規定,補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方(法人)簽字:
年 月 日 年 月 日
墊資合同10
甲方:
乙方:
根據乙方在 施工需求,現就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協商達成如下共識,甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產品名稱:
柴油。
二、質量要求:
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產品,符合該行業的`國家檢測標準或符合該產品行業檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯系甲方送油。
四、產品價格:
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質量保證
在乙方施工期間,甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任,乙方有權將不合格油料清退出場,費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時,甲方應承擔一切經濟損失。
六、貨款的支付與結算
1。乙方以現金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款,經甲乙雙方協商每月義海公司結算日作為結算日期,結清所有油款。
2,結算時乙方應給甲方出據委托優先到義海公司財務結算油款
七、甲乙雙方的權利與義務
1。在符合支付油款條件時,乙方未能及時支付,乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式:油款*0。3%*天數(天數以送油之日算起),如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金,甲方有權單方面終止供油,乙方并負相應的違約責任。
2。甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的質量不出現任何問題。
3。甲方有責任在柴油出現質量問題時,及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用,在因柴油質量事故而引發的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4。甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的柴油數量。如車輛通行道路不能行駛,甲方有權延遲向乙方送油。
5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八、其他
1。甲方向乙方施工工地送油時,乙方應協助甲方做好安全防范工作,諾發生意外事故,造成人員傷亡和財產損失的,由責任方負全部責任。
2。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執行過程中有所異議,甲乙雙方可以協商解決。協商解決不成時,可在當地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
墊資合同11
編號:______________________
甲方:______________________
乙方(借款人):______________
身份證號:__________________
鑒于乙方擬向銀行支行(以下簡稱為“貸款銀行”)申請個人汽車消費貸款,由于客觀原因,乙方客戶需提前提車,乙方申請提前墊資,經甲、乙雙方自愿協商,達成以下協議。
一、墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資,金額為人民幣(大寫)__________________元整(小寫:__________________RMB)甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶:
戶名:__________________;
賬號:__________________;
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發放給乙方個人汽車消費款發放至以下指定賬戶,作為乙方應向甲方償還的墊資款項,并出具劃款授權委托書:
戶名:__________________;
賬號:__________________;
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協議第1.2條指定賬戶之日止,最長不超過天。否則,經甲方同意,可適當延期,每延期一天,甲方有權利按墊資金額的‰(千分之)向乙方收取延遲金,延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
二、乙方貸款事項
2.1乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣(大寫)____________元整(小寫:__________________RMB)的個人汽車貸款(貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準)。
2.2乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準,若貸款銀行所審批的貸款額度和貸款期限未能滿足乙方貸款申請要求的,不視為甲方未履行本協議所約定義務,甲方對此不承擔違約責任。
三、保證及違約責任
3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料,乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛,無擔保糾紛;
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的,乙方愿意接受鄭州市區法院的強制執行,因此所發生的'費用由乙方承擔;甲方也可憑借款借據向鄭州市區法院申請支付令,乙方應無條件接受并不得提出異議,因此所發生的一切費用由乙方承擔。
四、通用事項
4.1其他約定(如無需填寫“本項空白”)
4.2下列第項(可復選)文件為本協議不可分割的組成部分,具同等法律效力:
、傥腥谫Y申請表;
、趥鶆章暶鲿;
、蹌澘钗袝;
、芙杩罱钃;
、輄___________;
4.3各方履行本協議中發生的任何糾紛應先協商解決。協商不成功須訴訟的,各方同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,自甲、乙雙方簽字并按指模,甲方蓋章之日起生效。
甲方:__________________
乙方簽名(指印):________
身份證號碼:____________
住址:__________________
電話:__________________
簽訂日期:______________
墊資合同12
發包人:都昌縣源生環?萍加邢薰 (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就本工程施工事項協商一致,同意訂立本合同,并共同信守合同各項條款。
第一條 工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:都昌縣生活垃圾綜合處理廠項目
。ǘ┕こ痰攸c:江西洪城水業都昌分公司西側
。ㄈ┕こ虄热荩和两、水、電、暖安裝工程及室外配套工程
。ㄋ模┕こ虄r款:本工程投資額約 元人民幣。
。ㄎ澹┏修k方式:乙方對工程實行總承包,即包人工、包材料、包機械、包工期(圖紙以內的全部內容)、包質量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、轉包。
第二條 合同工程
。ㄒ唬╅_工日期:20xx 年5 月 26日
。ǘ┛⒐と掌冢20xx年 11 月26日
。ㄈ┖贤こ炭側諝v天數180天。
第三條 合同價款
(一)合同價款依據
1. 土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
(二)工程結算
1.工程竣工,并符合下列全部條件,甲方予以決算:
A.工程通過城建質監部門竣工驗收,全部達到工程設計要求和國家驗收標準,無任何質量問題。
B.工程在施工過程中,乙方嚴把材料質量關,所有材料均為國家合格產品,無任何假冒偽劣產品用于本工程,無偷工減料行為。能嚴把施工質量關,所有施工的過程符合圖紙設計要求和國家施工驗收規范要求。
C.乙方交納清了所有應該由乙方交納的費用(建設稅金、城建部門管理費及其他費用等等)。
2.乙方根據實際工程量,按照工程包干價格、變更簽證價格編制好工程決算書,送交甲方審核。
第四條 質量標準
工程質量標準為:
。ㄒ唬┮曳奖仨毎磭蚁嚓P規范和質量施工技術標準要求,根據甲方提供的施工圖、設計變更及技術交底,精心組織施工,加強質量控制,確保工程質量,按時完成本合同工程及其缺陷的修復。
在施工中根據有關質量標準組織驗收,如果質量不符合標準,乙方必須返工修復,其費用損失由乙方承擔,工程質量低劣又無法挽救的,由乙方負責賠償全部經濟損失,且工期不予順延。
。ǘ╇[蔽工程在未經自檢和現場監理檢查之前均不得隨意覆蓋或隱蔽,乙方應保證甲方質檢人員及監理對將要覆蓋或隱蔽的工程進行檢查和測量,合格后才能隱蔽。否則,返工費用由乙方自負。甲方質檢人員及監理接到乙方隱蔽工程檢驗通知后在48小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意隱蔽,否則,返工費用由甲方承擔。
。ㄈ┚唧w質量要求如下:本工程質量標準要求全部達到合格工程,爭創優質。
第五條 材料供應及機械租賃
(一)乙方采購材料及要求
1.應事先通知甲方,請甲方看樣,留滯樣品,并經甲方書面同意后,方可采購。
2.乙方采購的所有材料必須有出廠合格證及檢驗報告單,并經甲方或監理工程師現場驗收合格后方可運至工地使用。嚴禁將不合格材料運至工地或用于本工程。
(二)周轉材料及機械租賃:
乙方應根據具體情況,配備滿足本工程需要的機械設備和周轉材料。
第六條 安全文明施工
。ㄒ唬┮曳奖仨氉袷貒壹暗胤秸块T頒布的一切有關部門施工安全、勞動保護、衛生管理等法規制度和甲方編制的本工程安全施工組織要求,嚴格按照安全標準施工,做好本工程的安全管理工作。
。ǘ┮曳皆谑┕がF場要配置必要的安全、文明施工設施和保護器材,設立安全警告標示牌,并設專職的安全員,保障施工現場的安全。特殊工種要經過專業培訓,持有效證件上崗。施工作業人員未經安全生產教育培訓,不得上崗作業。
。ㄈ┮曳皆谡麄施工期間要為其工作人員提供必要的安全防護和勞動保護用品,并進行人身保險,保險費用乙方承擔。在施工期間甲方對乙方發生的任何人身傷亡、傷殘、疾病或財產的損失等不承擔任何責任,乙方應對以上事件負責,費用自理。
。ㄋ模┮曳皆谶M行爆破作業時,應嚴格遵守經甲方和監理批準的爆破作業方案和操作規程。對所有的人身、工程本體和甲方財產采取保護措施,并對由于爆破造成的任何人身傷亡(包括第三者)以及對工程本體或甲方財產的損失承擔全部責任。
。ㄎ澹┮曳奖仨殗栏窨刂苹鸸て,遵守有關火工品的管理制度,嚴禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方負法律責任并承擔經濟損失。
。┦┕がF場材料應堆放整齊,機械設備安裝井然有序,施工現場無淤泥、積水、生活場所干凈整潔、建筑施工要求員工統一著裝、掛牌上崗。
甲乙雙方要簽訂《建設工程承發包安全管理協議》。
第七條 雙方職責
(一)甲方職責
1.負責本工程的場地平整、通水電工作,保證施工期間的需要。
2.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責。
3.辦理建設許可證及需甲方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
4.確定水準點與座標控制點,以書面形式交給乙方,進行現場交驗。
5.組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。
6.協商處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物并承擔有關費用。
7.負責工程的施工監理,對施工安全、質量、進度等進行監督檢查。
8.及時組織有關人員對工程基礎、主體、竣工進行驗收。
(二)乙方職責
1.辦理施工許可證及需乙方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
2.負責施工界內的用水、用電(水源、電源甲乙雙方應根據具體情況明確責任)及施工便道和乙方臨時設施的修建并承擔費用。自行承擔乙方人員的吃、住、行及施工機械設備的搬遷費用。
3.開工前編制施工組織設計、施工總進度計劃、材料設備計劃、用水、用電計劃等,并報甲方審批。開工后應提供計劃、進度報表的名稱及完成時間:《季工程計劃》、《月工程計劃》在當季或當月末提供下季或下月計劃《季工程進度》、《月工程進度》在下季或下月前3天內呈報至甲方。
4.將投入本工程的施工人員花名冊及特殊工程操作證復印件報甲方備案。
5.尊重監理,信守合同,維護甲方的信譽。
6.無條件接受政府職能部門、業主及甲方和監理的技術指導、安全質量監督檢查,確保安全、質量、環保達到標準。
7.施工期間設專人維護好甲方施工現場內的水、電管線,如有損壞或丟失,乙方負責賠償。由于乙方的責任造成甲方現場以外的水、電管線損壞或丟失,乙方應負責賠償。
8.不得將本工程或其中任何部分轉包其他單位和個人。
9.項目承包人(或經理)、技術負責人等主要人員應保證及時到位并常駐現場對本工程的管理,離開工地3天以上必須向甲方履行請假手續。
10.上道工序完成后,未經甲方質檢人員或監理同意,不得進入下道工序施工。違反者,損失自負。甲方質檢人員及監理接到乙方檢驗通知后在24小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意進入下道工序施工,否則,返工費用由甲方承擔。
11.施工現場實行標示牌管理,寫明工作范圍、作業內容和質量要求,認真執行三檢制度(即自檢、互檢和工序交接檢驗制度)。根據工程需要,提供和維修夜間施工使用的照明、圍欄設施,并負責安全保衛。
12.負責合同規定的保修期內的缺陷修復,直至合格。負責竣工資料及各種質量評定表的收集、整理和匯總并向甲方提交4份完整的竣工資料和竣工驗收報告。
13.自費做好施工中各項目、各環節及分工序的監測、量測和試驗,若委托甲方完成,甲方要收取相應的費用。
14.搞好文明施工和標準化作業,遵守環境保護法,對已完工的各類建筑物,在交工前負責保管并清理好場地。
15.自行解決乙方施工中出現的外圍環境干擾并承擔相應費用。
16.遵守國家有關法律、法規和鄉規民約,服從業主內部治安、物業等相關管理,因乙方責任而引起的法律訴訟、經濟糾紛或公安部門的追究等,由乙方自行處理。
17.自行承擔乙方安全部門或地方部門按規定所交納的一切費用。
18.按照《中華人民共和國職業病防治法》的規定,乙方應自行承擔投入本工程的所有人員的職業病預防、檢查、治療、康復等工作,并承擔由此而發生的相關費用。
第八條 工程價款的`支付
。ㄒ唬┍竞贤恢Ц豆こ填A付款,乙方必須具備滿足本工程的流動資金。
。ǘ└犊罘绞 本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工起直到【都昌縣生活垃圾綜合處理廠建設項目】中央預算內補貼資金到位后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
第九條 違約責任
(一)甲方
未按合同規定的條款履行的,應承擔相應責任。
(二)乙方
1.未按本合同工期完成,每拖延一天扣罰3000元,限額為10萬元。
2.不聽從甲方及監理檢查監督發現一次扣1000元。
3.進入施工場地的主要材料、機械設備未經甲方同意而擅自離場,發現一次罰款500。
4.若乙方在保修期內缺陷修復不及時,甲方有權指定第三方修理,費用由乙方承擔,并在質保金中扣除。非乙方責任,乙方不承擔費用。
第十條 爭議的解決方式
合同執行過程中如果發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,由江西省九江市仲裁委員會裁決。
第十一條 其它
1.乙方不得將本工程轉包,如有發現轉包,甲方有權終止合同,并按合同價款10%進行處罰。
2.乙方不得違反國家和政府有關規定拖欠民工工資,否則,甲方在支付乙方工程款時,有權代乙方優先支付本工程違反國家和政府有關規定拖欠的民工工資。
3.工程竣工后,保修內容、范圍、期限按簽訂工程質量保修書有關條款執行。乙方應在竣工驗收后二十天內撤離所有在建設單位基礎上的臨時設施,同時在工程竣工后十天內清除工地上的建筑垃圾,如不按規定時間內完成,乙方承擔每天500元違約金。
第十二條 附則
合同在執行過程中,業主、監理、甲方所編制的施工計劃,對工程質量、工藝、安全、進度等方面的書面通知和文件及要求均作為該合同的組成部分,雙方必須遵守。
第十三條
1.未盡事宜由雙方在合同執行過程中協商,并簽署補充協議書,補充協議與本合同具有同等效力。
2.與本工程簽定的其它相關協議、合同,與本合同有沖突的均以本合同為準。
3.本合同書雙方約定正副本份數:正本貳份,甲乙雙方各執壹份,副本肆份。
甲方單位:乙方單位:
甲方代表:乙方代表:
簽約地點:
簽約日期: 年 月 日
墊資合同13
墊資協議書
甲方(墊資方):____________________
住所:______________________________
法人代表:
聯系方式(手機):
乙方(借資方):____________________
住所:_____________________________ 法人代表:_________________________
聯系方式(手機):
丙方(擔保方):_____________________
住所:_____________________________ 法人代表:_________________________
聯系方式(手機):
根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規以及規章的規定,乙方(借資方)為***************向墊資方申請借款,并請丙方作為擔保人。三方本著平等自愿、誠實信用的原則達成一致意見,特簽訂本合作協議(以下簡稱“本協議”),并保證共同遵守執行。
第一條:借資用途
1.乙方向甲方的借資專用于乙方與第三人___________________________簽訂的___________ 合同的**********,不得挪作他用,不得進行違法活動,更不能隨意侵占甲方的所貸款項;
2.在本協議有效期內,甲方有權檢查墊資使用情況,乙方應按甲方要求提供相關的資料和情況說明;如發現乙方未按本協議約定的用途使用借借資,甲方有權要求乙方提前還款并承擔相應的違約責任。
第二條:借資金額
乙方向甲方借資相當于人民幣_______________元(大寫:__________________),
借資期限為_____月(自___月___日到___月___日)
第三條:墊資發放形式
甲方的墊資以************* 的形式按規定交予甲方
第四條:還款資金來源及還款方式
1、乙方資金來源為_____________________________________________
2、乙方還款方式為______________________________________________
第五條:三方責任義務
。ㄒ唬┘追降闹饕獧嗬土x務
。1) 按照本協議約定按期足額提供墊資,但因乙方原因造成遲延的除外:
。2) 對甲方提供的.有關個人資料予以保密:
。3) 甲方有權了解,核實有關乙方身份財力狀況,有權要求乙方提供相關文件
資料:
。ǘ┮曳街饕獧嗬土x務
。1) 乙方有權要求甲方按協議約定墊資:
。2) 乙方有權要求甲方對甲方提供的有關個人的資料予以保密,但雙方另有約
定或法律,行政法規另有規定的除外:
。3) 乙方應按甲方要求提供有關個人的資料,并保證資料的真實性,完整性和
有效性:
。4) 乙方應按照協議約定的期限歸還全部墊資款。
。ㄈ┍剑〒7剑┑闹饕獧嗬土x務
***************
第六條 違約責任
1、甲方違約則*************************
2、乙方如逾期則每天按墊資額的______(?%)交納違約金。逾期不得超過____ 天。丙方(保證人)有不可撤銷的連帶還款責任。
第七條 本協議糾紛采取協商解決,協商不能解決的,直接向墊資方所在地的人民法院起訴
本協議一式叁份,叁方各執一份自叁方簽字之日起生效。本協議未盡事宜,叁方可以補充規定,補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章): 乙方 (簽字、蓋章): 丙方(簽字、蓋章):
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
墊資合同14
轉讓方:_______________(以下簡稱甲方)
受讓方:_______________(以下簡稱乙方)
甲方現將的土地與乙方合作開發建房,為明確雙方的權、責、利,特訂協議如下:
一、宅基地概況:宅基為_______________的良田(約_______________畝)與_______________的良田(約_______________個平方)。
二、合作方式:甲方宅基地與乙方合作開發建房,乙方將車庫上的一樓二個套間和_______________萬元現金補償給甲方,另外方勇的宅基地乙方以現金_______________萬的方式一次性補償給_______________。
三、付款方式:簽訂合同付,其余部分待動動工付清元_______________。
四、權利與責任:甲方必須保證現方勇修的'通道給乙方正常使用,乙方享有該條路的永久性使用權,但無所有權,甲方不得向乙方收取道路及其他一切費用。甲方必須保證周圍群眾的不得無理取鬧,遮光、前后間距所發生的費用概由甲方負責,乙方不承擔其他任何費用。乙方必須保證該房屋的質量,甲方的兩套住房享有乙方房屋的同等權利。甲方不負責所有的建房手續費用。甲方必須負責經辦該房屋施工期間和以后的生活水電,但所發生的費用概由乙方負責。
五、乙方所給甲方的兩套住房,乙方不負責房產證件手續。
六、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______________
乙方簽字:_______________
________年_______月_____日
墊資合同15
供貨方: (以下簡稱甲方)
需貨方: (以下簡稱乙方)
擔保方: (以下簡稱丙方)
乙方因工程建設的需要,向甲方購買鋼材,丙方對乙方合同義務進行擔保,為明確各方的權利義務,經各方平等友好協商,訂立以下條款。
一、乙方 工程建設所需的鋼材全部從甲方購買。未經甲方書面同意,乙方不得從其他渠道購買鋼材(注:合同簽訂后,甲方每一次送貨后,乙方未在一個月內向甲方再次發出書面的需貨通知,則該情況視為乙方從其他渠道購買鋼材,即為違約),否則,甲方視乙方違約,
乙方違約應本合同第五條第3款的要求賠償給甲方,同時甲方有權單方解除合同并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款)。
二、乙方根據工程進度的需要,分批向甲方購進所需鋼材,乙方每次需貨,應提前 天以傳真方式(傳真需加蓋乙方公司公章)通知甲方所需鋼材的規格、型號、數量、單價及貨款價值,該傳真應經甲方書面確認,甲方在確認后安排車輛將該鋼材送到乙方上述工地現場,運費及吊裝費由甲方承擔。注:若乙方以電話方式通知甲方送貨,則送貨時間、地點、數量、單價、總金額以送貨單所列示的信息為準,甲乙雙方對簽收的送貨單無爭議。
三、每批貨物的價格參照上海西本鋼鐵貿易發展有限公司的當天市場價格上浮 元/噸計算,并以送貨單確定的單價和總金額為結算依據。甲方所送鋼材數量全部按理論重量或 計算。
四、鋼材接收驗收方式:
1、鋼材交貨地點為:
2、乙方授權本公司工作人員名字 ,身份證號碼 ,工作人員名字 ,身份證號碼 。負責收貨并代表乙方簽署收貨單(或送貨單),其簽收視為乙方收貨且對貨款金額的確認,簽收時該工作人員應出示身份證并在相應單據上注明身份證號碼。乙方安排其他工作人員收貨時,應由工作人員出示乙方出具的授權委托書或者由乙方能夠直接在收貨單上加蓋公章,或由乙方單位法定代表人簽字。
3、乙方收貨后應先檢測后使用,如未經檢測先使用則視為合格。乙方收貨如發現有質量問題應在收獲起三日內書面通知甲方,并提出相關的檢測報告,否則該批鋼材的質量視為完全合格。經甲、乙雙方確認鋼材質量確實不合格后,甲方應將質量不合格的鋼材運回,并承擔運回所發生的運費,但甲方不承擔其他責任,同時甲方在五日內換送合格鋼材。
五、付款方式及期限:
1、乙方的工程于 年 月 日開始至 年 月 日止,()這期間總計鋼材用量為 噸全由甲方供貨。
2、甲方先期墊資 噸鋼材,以后每次送貨到場后當場支付該批貨款的 %,剩余 %的貨款累計到滿 噸貨款時,則甲方為乙方實際墊資了
噸貨款,該 噸鋼材款自合同簽訂日起滿 個月時即行全部支付;期間超出 噸的部分在貨到時即行支付各批次貨款,乙方應在當日以現金方式支付給甲方。
如乙方未按前款規定如數支付材料款,甲方有權拒絕送貨并有權把未使用的`鋼材運回(注:乙方應賠償此批全部鋼材來回運費及吊裝費)并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款),同時乙方應承擔應付鋼材款及墊資款日計千分之 的違約金;另甲方有權就乙方付款不符(違反本合同付款規定)的行為單方解除合同。
3、乙方應要求甲方在 年 月 日開始供應鋼材,乙方要求甲方供貨總量不少于 噸,若乙方需求數量不足合同數或乙方未在合同簽訂后 日內要求甲方供應鋼材,乙方應適當補償甲方由于墊資而造成的經濟損失,乙方補償給甲方以 噸鋼材墊資款(按送貨單確定的金額為準)為基數按人民銀行同期貸款利息的四倍計算并支付給甲方作為補償金。
六、甲、乙、丙三方應嚴格遵守本合同,乙方違約造成甲方解除合同的,乙方應在合同解除后十日內支付全部所欠鋼材款并承擔全部鋼材欠款日計 %的違約金。
七、甲、乙、丙三方發生任何爭議首先應協商解決,協商解決不成,提交甲方住所地人民法院訴訟處理。
八、丙方對乙方在本合同中應履行的所有義務包括但不限于墊資款、貨款及違約責任的承負進行擔保,擔保期限自債務產生之日起到債務履行期滿后二年。
九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執一份,自三方簽字蓋章后生效。
【墊資合同】相關文章:
墊資協議合同05-20
短期墊資協議02-20
墊資協議合同[精品]06-01
鄉村醫生為病人墊資的醫療門診費用07-13
在北京開人力資源或信息咨詢工資墊資10萬,全下來多少錢?07-12
貸資施工合同書08-31
資管法律服務合同02-27
三資企業指的是哪三資06-22
資管和信托的區別-什么是資管和信托06-26