- 相關推薦
承攬廣告牌制作安裝合同書
在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的承攬廣告牌制作安裝合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿。平等�；ダ麨樵瓌t，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為________型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸。安裝。面板。馬道�；A。燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔座，單價每座0000.00元（大寫：_____）。合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付。結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限
為______天，其中加工配件______天，運輸______天，安裝__________天。
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度。工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/2（抗風設計值為________級）。廣告塔質保期為__年，保修期為__年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨。雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護。保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：
如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
�。ǘ┍竞贤皇絻煞�，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙浖追酱_認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
�。ㄋ模┍竞贤綇V告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》148：20xx。__省工程建設標準《_______》____。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
�。ㄎ澹┍竞贤瑥募追绞灼诟犊畹揭曳綆糁掌鹕�。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
�。ㄉw章）（蓋章）
______年______月______日______年______月______日
【承攬廣告牌制作安裝合同書】相關文章：
承攬門頭廣告牌制作安裝合同03-09
承攬制作安裝合同書11-11
承攬廣告牌制作安裝協議書02-02
廣告牌制作安裝承攬協議書03-20
[經典]承攬廣告牌制作安裝協議書04-01
廣告牌制作安裝合同書07-20
廣告牌安裝制作合同書04-10
廣告牌制作安裝合同書03-01
承攬圍墻廣告牌制作安裝協議書04-03