建筑樓房刮白施工合同

建筑樓房刮白施工合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的建筑樓房刮白施工合同，歡迎大家分享。

　　建設單位(甲方)：_________________

　　施工單位(乙方)：_________________

　　甲乙雙方就工程 樓房屋內屋頂刮白、樓梯刮白工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　___________

　　二、工程地點：

　　___________

　　三、工程項目內容：

　　_____________

　　本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。

　　五、工程造價

　　約為人民幣：________元

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額___________ 預付款。

　　2.開工后，甲方按工程進度至中途，支付乙方工程總額__________預付款，工程完工，甲方驗收合格再支付給乙方工程總額____________(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

　　七、材料設備：

　　______ 本工程所需的工程材料由___方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由___方提供，施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理至甲方指定場地。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　3.乙方應了解遵守甲方項目部有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工(乙)方負責。

　　5.如因乙方不遵守甲方項目部有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量

　　1.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　2.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　十、工程驗收

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，非甲方原因造成的損壞由乙方負責修補。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：________ 乙方單位(蓋章)：________

　　代表人：_________________代表人：__________________

　　電話：___________ 電話：___________

　　日期：________________

【建筑樓房刮白施工合同】相關文章：

樓房建筑施工合同5篇07-07

樓房承包施工合同范文07-05

樓房建筑結構合同書09-10

建筑樓房租賃合同書04-24

建筑施工配合施工合同09-09

建筑施工承包施工合同02-09

建筑施工配合施工合同06-25

施工建筑合同09-29

建筑施工合同06-19