民房建筑施工合同
隨著人們法律意識的建立，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的民房建筑施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
民房建筑施工合同1
甲方：（房屋方）
身份證號：
乙方：（承包方）
身份證號：
甲、乙雙方通過充分了解和協商，本著公平、自愿、誠實、信用的原則，經雙方同意，就下列房屋建筑施工承包事項，簽訂本合同，共同遵守。
一、甲方將座落在住房建設工程交給乙方施工建設。
二、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用電用水。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等以及建筑材料（如：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等）。
三、承建項目：乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的.建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
四、質量要求：乙方必須按甲方提供的施工圖按圖施工，如有尺寸改動，必須經雙方協商一致后才能改動。如施工不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
五、工程款結算方式：總工程完工每平方米元正（整）。主體工程每平方米（），裝修工程每平方米（）。每層倒水泥混凝土樓面完成，預付款（）。
六、乙方包人工、毛板、頂架、鐵釘、扎線、電纜、灰機、震筆、震船、電介泥漿攪拌機、排山、防護網等工具機械所需費用。
七、工期要求：本工程工期為個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_____年月_日前完成本工程，完工時間不能超過xx天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
八、施工安全：乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定，嚴格按安全標準規范施工，指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
九、本工程完工后，雙方驗收一個月內結完全部工程款。
十、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，具有同等法律效力。
甲方簽名：
乙方簽名：
簽訂日期：
簽訂日期：
民房建筑施工合同2
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
甲方現有私人住宅一幢需要建，經甲乙雙方協商交由乙方張正發承攬施工，為明確雙方權利義務，訂立如下協議：
一、承包方式：采用包工不包料，甲方保障材料供應，乙方負責施工。
二、價款：按建筑面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計價，該價款已經包括該幢房屋水、電安裝，化糞池建在院子內，污水處理必須與公共設施相連接，必須處理與相連房屋墻縫防水部分等費用。(樓頂和衛生間防水膏油施工，門窗安裝由甲方負責，乙方配合)
三、建筑面積計算方式：按照國家規定的建筑面積計算方法進行計算。
四、驗收標準：達到國家驗收標準。
五、保質期：從房屋驗收之日起一年。
六、價款支付和時間：開工時，由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整)，一層頂澆完后支付10000.00(壹萬元整)，二層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬元整)，三層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬元整)，四層封頂后5日內支付20xx0.00(貳萬元整)。其余款項等全部工程驗收結束后支付30000.00(叁萬元整)，剩余部分等一年保質期滿后全部支付。
七、工程時間：20xx年10月14日至20xx年2月28日，若因特殊原因(政府行為或甲方原因)按照停工天數順延工期。
八、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。
九、第四層房頂全部貼地板磚，外墻前后貼瓷磚
十、 甲方權利、義務
1. 甲方提供圖紙，保證建筑材料的及時供應，支付工程款，承擔施工中的水、電費用和做防水層費用。
2. 工程質量監督權力。甲方(含聘請的工程技術人員)有權監督乙方施工工程中的每一個環節;遇有重要部分和隱蔽工程部位，在隱蔽前甲方應進行驗收，驗收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工，甲方有權要求乙方返工，乙方不得拒絕。
3. 因乙方不按期完工或不按質量施工，以及無故停工的，甲方書面通知3日仍不改正或施工的，甲方可以將所剩余工程收回發包給他人。
4. 不屬于甲方支付的稅收和費用，甲方拒絕支付，乙方自負。
十一、乙方權利、義務
1. 乙方嚴格按照設計圖紙和更改要求以及施工操作規范質量標準進行施工，不得浪費材料和偷工減料，確保工程質量;若因不按照相關要求施工，和經過甲方驗收不合格，造成工程返工的應承擔返工材料費和工時費。
2. 自帶施工所需建筑工具、用具，包括模板、機械等，如：沙漿攪拌機、混凝土攪拌機、震動器、電焊機、抽水機等。
3. 乙方負責施工工程中所需的水、電架設和水、電安全管理，甲方除支付水、電費外，因乙方對水、電管理不善所導致的'一切后果由乙方承擔責任。
4. 重要部位和隱蔽工程部分，乙方在施工前和隱蔽前應通知甲方進行驗收合格后方可繼續施工，不得以任何理由擅自施工。
5. 乙方對所需要的材料提前做出計劃，并在合理期限內通知甲方備料，不得無計劃而影響甲方備料。
6. 乙方負責整個工地施工人員及周圍人、畜安全，若發生工傷事故及傷害他人事故，一切責任由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的，由乙方賠償。
十二、未盡事宜雙方本著公平、合理原則進行協商。價款支付、工程竣工期限，雙方均不得違反，否則支付對方5%的違約金。
本合同一式二份，由雙方共同簽字后即發生法律效力，雙方不得任意更改、違反，否則應承擔相應法律責任。
甲方： 乙方：
年月日：
民房建筑施工合同3
甲方(戶主)：
住址：
乙方(承包人)：
住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包價：
按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法：
工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：
開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質量：
乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務：
甲方：
�、賾ＷC建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
�、儇撠熃ㄖ┕さ�.垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
�、诮ㄖ牧线M場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
�、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
民房建筑施工合同4
甲方：____________身份證號：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________身份證號：____________(以下簡稱乙方)
經雙方友好協商，甲方同意將鋪面住房建筑施工承包給乙方，現將有關事項簽訂如下協議。
第一條：本工程從地圈梁以上建筑層高六層，實行包工不包料，按建筑面積計算，每平方米工____元整。
第二條：乙方工資內容：
墻體砌筑鋼筋幫扎(所有砼、梁、柱、板)混凝澆搗(含地面)內外墻粉刷(含六層抹面)建筑框架搭設與拆除。洗石灰屋頂欄邊砌與粉刷
第三條：甲方提供水電、材料到鋪面門口的水泥路邊上，工程的水、電費由甲方負責。
第四條：質量的安全要求
1、乙方必須嚴格按甲方的建筑設計圖規范要求施工，如未按質量規范要求施工而影響工程質量，甲方有權要求乙方無條件返工，并賠償因返工給甲方造成的損失。
2、乙方必須增強安全意識，強化安全管理。加強安全防患，嚴格按安全施工規范操作。在施工中還必須設身處地為他人著想，確保施工萬無一失。乙方必須為每位工作人員購買人身意外保險。如在施工中工作人員出現的工傷事故，乙方負全部責任，甲方一概不負責。
第五條：付款方式
甲方根據乙方施工進度分期付款。第一層甲方在乙方完成工程后按進度付工資的.百分之八十，其余樓面每層完工都依進度付工資的百分之六十。建筑工程符合建筑設計圖的要求全部完工，工資全部付清。
第六條：工期要求：本工程乙方必須在20____________年____________月前全部完工。不能拖延，停滯甲方進度，否則，甲方收取乙方的停滯金伍千元。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后具有法律效力，雙方共同遵守，自覺履行。如有違約，違約方應負責賠償因違約給對方造成的損失。
甲方簽字：____________
乙方簽字：____________
______年______月______日：____________
民房建筑施工合同5
甲方：_______________姓名：_______________身份證號碼：________________
乙方：_______________姓名：_______________身份證號碼：________________
甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。
一、用具設備
二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的'要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。
三、工程工期
1、甲方規定動工時間為________年_____月____日至________年_____月______日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費____%。
四、
五、承包價格付款方式每平方米_________人民幣大寫：_______________元整_，建筑面積按竣工后實際測量為準。工程全部完工，交驗完畢付到____%，預留___%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
六、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。
七、安全生產及其它安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金____萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_______________乙方簽字(章)：_______________
簽字日期：_______________
民房建筑施工合同6
甲方(戶主)：住址：
乙方(承包人)：住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式：包工不包料。
二、承包價：按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法：工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。
四、工期：開工日期為農歷月日(月日)開工，施工日歷天天即年月日竣工。
五、質量：乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理：施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務：
甲方：
�、賾ＷC建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方：
�、儇撠熃ㄖ┕さ�.垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
�、诮ㄖ牧线M場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。
�、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
民房建筑施工合同7
甲方建房者:
乙方承包者:
以下簡稱甲乙雙方,經友好協商達成如下協議:
1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。
2、具體協議如下：
(1)瓦工部分：基礎由自然地面下挖公分，打地圈梁為，套子為c，地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。
(2)裝修做法：外墻水泥砂漿抹光。屋內水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價格每平米不超過元;屋內頂棚和墻面998膩子粉兩遍，不包括內墻涂料。屋內燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。
3、結算方式：按基礎外皮墻體長度乘以寬度計算每平米元結算。
4、付款方式：分三次付清所有款項，
1)工人進場時，甲方預付給乙方材料款占全部的.30%。
2)主體長完墻時，甲方需向乙方預支付打頂費用占全部款項的30%。
3)拆模時，甲方需向乙方支付裝修預付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。
4)完工后____日內，甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%
5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議，臨時支取使用。
5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現事故由乙方負責，甲方不需要承擔任何責任。
6、甲方對乙方有質量監督的責任，當發現工程質量問題應及時與乙方進行有效溝通，并核實質量問題，友好協商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費，并使該質量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。
7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。
此協議一式兩份，一經簽字，即可生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
民房建筑施工合同8
甲方：___ (以下簡稱甲方)
乙方：___ (以下簡稱乙方)
為了充分發揮甲乙雙方各自優勢，開拓市場，共同發展，為明確雙方的職責、權力和義務，根據《中華人民共和國民法典》的相關精神，結合本工程實際，雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成以下協議，共同遵守執行。
一、工程概況
(一)工程名稱：___
(二)工程地點：___
(三)施工內容及范圍：___
(四)工程質量：___
(五)工期：___
(六)合作方式：___
由乙方負責提供社會信息資源和資金，并配合甲方投標，中標的建筑工程項目，在甲方同業主簽訂《建設工程施工合同》后，雙方共同組建該工程項目部，由乙方負責組織資金、材料以及勞動力等，按甲方項目管理要求組織施工，經濟獨立核算、自負盈虧。
二、項目管理模式
(一) 項目合同管理
1、乙方必須服從甲方的統一管理，協調和指揮、接受甲方委派項目人員對工程質量、工期、安全、文明施工等工作的指導、監督、協調、檢查。
2、乙方應全面負責履行甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充條款協議，承擔全部責任及義務。若因乙方原因造成違約，乙方應承擔全部違約責任。
3、工程項目主要施工隊伍由乙方選擇推薦，要求使用有用工主體資質的獨立法人企業(勞務公司)，報甲方審批。未經甲方許可，乙方不能將工程分包，更不允許進行轉包和違法分包活動。
(二) 項目班子管理
1、甲、乙雙方按業主要求共同組建滿足施工要求的項目班子。
2、乙方進入項目部人員必須具備相應從業資格的資格證書和上崗證，并將相關資料交甲方審核備案。
三、項目管理費用及保證金
1、乙方按工程結算總造價的 向甲方交納管理費(不含稅金及有關部門規費)，由甲方統收統支。對嚴格按照公司質量、環境、職業健康安全三項整合認證工作要求管理和創優奪杯的工程項目可返還 管理費做為獎勵。
2、管理費支付時間：___甲方負責對乙方實際完成的工程量進行審核確認，工程款到賬后甲方據此扣除管理費、稅金、派駐項目人員工資、規費、保修金和其它約定的費用。
3、乙方負責承擔本工程招投標及合同履行過程中發生的一切費用。
4、按合同約定的墊資、保證金、履約保函、擔保等費用均由乙方自行承擔和解決。
5、甲乙雙方約定：___乙方按合同總價2%(特殊情況可根據工程規模請示后調整)向甲方繳納保證金(含0.7‰建賬保證金，質量、環境、職業健康安全、進度保證金)，可按工程進度分階段繳納。
四、項目管理人員構成及工資標準
1、甲方委派為甲方項目管理代表，其余項目管理人員為、 。
2、甲方派駐項目人員工資標準分別為：___(含五類保險) ，乙方提供食宿，乙方每月按時將甲方派駐項目人員的工資上繳給甲方，由甲方負責發放。
3、甲方派駐項目人員在工程實施期間如遇公司學習和培訓，乙方應該無條件支持，工資照常發放。
4、乙方委派為乙方項目管理代表，其余項目管理人員為、 。
五、財務管理
(一)資金管理
1、工程資金必須統一劃撥到甲方指定帳戶或共管帳戶。項目每筆資金到帳后，由乙方擬定資金支付計劃，經甲方派駐項目主管人員簽字后，上報甲方審批，并由甲方財務人員監督支付。
2、甲方收到工程資金在扣除管理費、稅金等相關費用后將工程資金按工程形象進度完成比例支付給乙方，乙方須�？顚Ｓ�，不得挪用、拆借、串用。未經甲方許可，乙方不得擅自向業主收取與工程有關的任何工程費用，否則甲方有權立即終止合同。
3、資金支付計劃必須首先保證項目民工工資及時、足額發放。若因拖欠而受到建設行政主管部門處罰或通報，由此造成的一切后果均由乙方負責，而且甲方有權追究經濟賠償。若有上訪，一次處罰壹至伍萬元。
(二)賬務管理
1、工程開工前，乙方必須按工程承包合同價的萬分之七交納建賬保證金。
2、項目開工后，乙方應按國家的有關規章制度和甲方要求，建立健全符合甲方規定的財務核算體系，負責核算工作，按時報送會計報表，工程竣工后，項目會計核算資料經甲方驗收合格后，返還建賬保證金。
3、乙方須在工程竣工后6個月內與業主完成財務決算，否則，乙方應主動提出工程價款的優先受償請求，直至申請人民法院支持。在工程尾款支付前,乙方應向甲方作出債務清償完畢的法律承諾，并將工程相關財務資料(原件)送交甲方財務部門存檔后，方可根據具體情況支付。
4、工程在辦理完結算后，甲、乙雙方應履行財務決算手續，以保障雙方的經濟利益。
(三)稅收管理
1、依法納稅是每一個公民的義務。乙方在本工程施工過程中必須依法繳納營業稅、城建稅、教育費，以及其他應繳納的稅金(所得稅由乙方按國家有關規定自行繳納)。 工程資金到帳后，甲方按比例扣繳營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加等稅金，如由業主代扣代繳的'，需提供稅務機關出具的委托代扣代繳相關手續，并提供有效的完稅憑證。
2、工會經費按四川省人民政府川辦(20__)187號《關于經費和工會籌備金由地稅部門統一代征的實施意見》工會籌備金0.3%等有關規定交甲方，由甲方統一繳納。
3、合同印花稅按0.03%的合同印花稅在第一筆進度款中一次性扣收。
六、質量、安全、標化、進度及工程技術管理
(一) 工程質量管理
1、甲乙雙方約定：___乙方工程質量達到國家有關技術規范和業主的要求后，甲方將質量保證金返還乙方，否則予以扣罰。
2、乙方須嚴格按甲方要求，精心組織、精心施工，自覺接受委派人員的質量監督、質量檢查。積極開展質量、環境、職業健康安全三項整合認證工作，認真配合公司三項整合認證工作的安排和檢查，創優奪杯。
3、工程未達到質量要求，乙方應及時整改，并承擔由此造成的一切費用和責任。甲方視其質量事故情況，并作出相應處罰。
(二)工程職業健康安全管理
1、甲乙雙方約定：___乙方達到職業健康安全目標要求(無重大傷亡事故，輕傷頻率低于1.5‰)后，甲方將職業健康安全保證金返還乙方，否則予以扣罰。
2、乙方在施工現場須設置專職安檢人員，落實安全生產責任制，施工前做好安全技術交底工作，杜絕重大傷亡事故發生。甲方或甲方派駐人員檢查發現施工中存在不安全行為和隱患，有權糾正、罰款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企業安全生產許可證動態管理暫行辦法實施過程中，因違反安全管理的有關規定或安全評價、安全檢查不符合要求等原因被政府有關部門處罰、通報批評或對企業安全許可證扣分的，甲方視其情節輕重進行處罰。
4、乙方在施工中如發生安全事故，應自行承擔指標責任和由此帶來的賠償責任及一切經濟損失。
5、按規定應辦理保險的，由乙方負責辦理，費用由乙方承擔，保險單據原件交甲方。
(三) 環境、標化管理
1、甲乙雙方約定：___乙方達到甲方要求的標化工地標準，則甲方將該保證金返還乙方，否則，予以扣罰。
2、乙方應按甲方要求，統一制作施工現場的標識、圖牌、徽記。
3、乙方負責該工程安全施工、文明施工所必須的施工場地硬化、工地內防塵整治等工作，若施工過程中出現安全責任事故，不文明施工行為，造成一切損失和后果概由乙方自行承擔指標責任及由此帶來的賠償責任等一切經濟損失。
(四) 進度管理
1、甲乙雙方約定：___乙方達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求，則甲方將該保證金返還乙方。否則，予以扣罰。
2、乙方應達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求。乙方未達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求而被罰，其所有的經濟損失由乙方承擔。
3、經業主同意的工期順延，甲方對乙方也相應順延。
(五)工程資料管理
乙方應按甲方要求，做好施工過程中資料收集、整理工作，根據公司川四建發[20__]21號要求實行押金制度，本工程竣工資料押金數額為 ( 2-5 ) 萬元整，押金在撥付工程款中預扣。工程竣工后，將全部完整檔案資料移交一份到甲方檔案室后，方可將押金返還給乙方，如不能按規定上交竣工資料，沒收其押金。
六、生產要素管理
乙方的材料采購、勞務用工以及周轉材料、機具設備租賃等，不得以甲方公司名義或項目部名義對外簽訂合同，若確需簽訂，必須事先征得甲方同意，并按合同優先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作項目簽訂的所有合同，須交甲方備案。
七、違約責任
1、乙方如不能履行或不按約履行甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議，甲方有權單方解除本承包合同及單方處置本工程，不予返還履約保證金，并依法追究乙方的違約責任和經濟信譽賠償。
2、乙方若因工程質量、安全、農民工工資、環境保護等原因，受到建設行政管理部門的處理和通報給予嚴重處罰，且承擔行政處罰，若因曝光造成甲方停止招投標一次則按結算總價的1%進行處罰。 同時，若乙方無故拒付農民工工資，甲方有權按乙方結帳的余額直接代扣代付。
3、工程在施工期間受施工管轄城區各季度建筑施工現場安全生產、標化檢查，其檢查評定結論必須在合格以上，若不合格視其情節輕重予以處罰。
4、如工程在竣工驗收備案書上的安全評價不合格，按結算總價的1%進行處罰。
5、乙方因勞動合同簽訂、員工工資、社會保險費繳納等原因引起的勞動糾紛，以及經濟費用均由乙方承擔。
6、若因乙方原因，引起法律糾紛等，造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
八、爭議解決方式
在履行合同過程中，甲乙雙方若產生爭議，雙方應協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴。
九、甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議為本承包協議的有效附件，與本協議具有由同等法律效力。
十、本協議自雙方簽字、蓋章之日起生效;工程竣工后，待甲方與業主簽定的《建設工程施工合同》履行完畢，業主支付完工程款，甲乙雙方結清經濟、技術等事宜后自動失效。
十一、本協議中未盡事宜，甲、乙雙方另行協商。
甲方：___ 乙方：___
法定表人 法定代表人 或委托代理人：___
電話/傳真：___ 或委托代理人：___ 電話/傳真：___
簽訂日期：___ 年 月 日 簽訂日期：___ 年 月 日
民房建筑施工合同9
反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告：_________________沈陽_______________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路27號;
本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的'情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人：_________________
________年____月____日
【民房建筑施工合同】相關文章：
民房建筑施工合同6篇04-10
民房建筑施工合同(6篇)04-10
民房建筑施工合同(精選6篇)04-10
民房建筑施工承包合同05-02
民房建筑施工承包合同02-04
民房建筑施工合同電子版（精選12篇）06-30
民房建筑施工承包合同2篇01-14
民房建筑包工合同02-01
民房建筑的合同范本01-10
民房建筑工程合同11-18