- 相關推薦
廣告牌制作加工合同書
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，很多場合都離不了合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的廣告牌制作加工合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
廣告牌制作加工合同書1
法定代表人：____________
聯系電話：_________
地址：___________承攬人：____________
法定代表人：____________
聯系電話：_________
地址：___________
依據《中華人民共和國民法典》和有關法規規定，乙方接受甲方委托制作、安裝、維護等事項。雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行。
一、工程內容
項目名稱：戶外廣告牌
工程范圍：制作、安裝、維護
工程地點：____________
工程時間：制作、安裝工期7天，預計開工時間20__年__月__日。
工程總造價：人民幣：壹萬壹仟元整包含制作、安裝、維護費用。
二、付款時間
合同簽訂后2天內甲方向乙方支付工程總造價的30%。
工程制作完工并通過甲方驗收合格后，支付乙方合同總價70%。
留 作為質保金一年后付
乙方向甲方提供工程總造價的工程正規發票。
三、廣告牌的制作、安裝、驗收及保修
甲方負責廣告的設計，合同簽訂后1個工作日內提交設計稿、效果圖及施工方案給乙方。
施工應安全、文明規范、施工保險由乙方負責購買。施工期間發生一切意外與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
現場施工期間與物業配合由乙方負責，戶外招牌廣告工程質量達到“四防”標準。即：防雷、防風、防雨、防漏。
乙方在5個工作日內完成廣告牌的制作、安裝、乙方在完成工程后通知甲方驗收。甲方應在三天之內現場驗收，驗收標準為甲方簽字確認的實景照片。
竣工日起一年內，乙方負責整體保修。
四、雙方權利義務及違約責任
甲方權利義務及違約責任
1、甲方提供廣告發布的'場地，如需費用由甲方承擔。
2、甲方按本合同第二條約定的付款時間和第五條付款方式向乙方支付合同價款金額。甲方未按期支付工程款項，造成乙方不能按時開工或工期延誤一天，需額外向乙方支付合同總額的0.1%作為違約賠償金。造成乙方不能按時開工或工期延誤，損失和后果由甲方負責承擔。
乙方權利義務及違約的責任
1、經甲方簽字后的招牌效果圖和施工方案，乙方不可任意修改。
2、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付合同總造價的0.1%作為補償金額。
3、乙方確保廣告牌結構安全性，如：安裝不當或設計不合理導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。
4、在保修期內，發生質量問題，由乙方按照甲方通知后48小時內予以維修，維修費用由乙方承擔。
五、付款方式
甲方按照乙方提供的賬戶、賬號信息匯款至乙方賬戶。
賬戶名稱：____________
開戶行：____________
帳號：
六、爭議解決
雙方發生爭議協商解決不成時，向合同簽訂地所在人民法院起訴。
七、其它約定
本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同自雙方蓋章之日起生效。
本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，相關說明確均為本合同的組成部門，與本合同具有同等的法律效力。
甲方
乙方合同簽訂人：____________
合同簽訂人：____________
簽訂時間：____________
簽訂時間：____________
簽訂地點：____________
廣告牌制作加工合同書2
甲方：___________（以下簡稱甲方）
乙方：___________（以下簡稱乙方）
根據細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆（____色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。
三、承包方式和造價：
《____________》型廣告塔座，單價每座元（大寫：__________）。合計人民幣________元，大寫：________元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%，計人民幣________元（大寫：________元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元（大寫：__________元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元（大寫：__________元整）的____%；合計人民幣____元（大寫：____元整）座廣告塔共計________元（大寫：__________元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元（大寫：________元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限
為____天，其中加工配件___天，運輸___天，安裝____天。
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的.糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/2（抗風設計值為級）。廣告塔質保期為__年，保修期為__年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：
如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
附則：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
�。ǘ┍竞贤皇絻煞�，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙浖追酱_認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
�。ㄋ模┍竞贤綇V告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》______、______省工程建設標準《____________》________。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
�。ㄎ澹┍竞贤瑥募追绞灼诟犊畹揭曳綆糁掌鹕�。
甲方代表人簽：____________
乙方代表人簽：
�。ㄉw章）
�。ㄉw章）
______年______月______日
______年______月______日
【廣告牌制作加工合同書】相關文章：
廣告牌加工制作合同01-20
廣告牌加工制作標準合同09-15
廣告牌制作合同書08-04
廣告牌加工制作合同5篇02-04
廣告牌加工制作合同(5篇)02-04
加工制作合同書11-10
廣告牌制作合同書樣本03-09
廣告牌制作安裝合同書07-20
廣告牌制作合同書范文07-03