• 工程合同

    時間:2023-12-11 09:25:07 合同范文 我要投稿

    [實用]工程合同

      隨著人們法律意識的加強,合同出現的次數越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?以下是小編整理的工程合同6篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

    [實用]工程合同

    工程合同 篇1

      發包人(全稱):_________

      承包人(全稱):_________

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      工程名稱:_________

      工程地點:_________

      工程內容:_________

      群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

      工程立項批準文號:

      資金來源:

      二、工程承包范圍

      承包范圍:

      三、合同工期:

      開工日期:

      竣工日期:

      合同工期總日歷天數_________天。

      四、質量標準

      工程質量標準:

      五、合同價款

      金額(大寫):_________元(人民幣)¥:_________元

      六、組成合同的文件

      組成本合同的'文件包括:

      1、本合同協議書

      2、中標通知書

      3、投標書及其附件

      4、本合同專用條款

      5、本合同通用條款

      6、標準、規范及有關技術文件

      7、圖紙

      8、工程量清單

      9、工程報價單或預算書

      雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

      七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

      八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

      九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

      十、合同生效

      合同訂立時間:_________年_________月_________日

      合同訂立地點:本合同雙方約定_________后生效

      發包人:(公章)承包人:(公章)

      住所:__________________住所:__________________

      法定代表人:__________________法定代表人:__________________

      委托代表人:__________________委托代表人:__________________

      電話:__________________電話:__________________

      傳真:__________________傳真:__________________

      開戶銀行:__________________開戶銀行:__________________

      賬號:__________________賬號:__________________

      郵政編碼:__________________郵政編碼:__________________

      工程施工合同范本可分為以下不同種類:建筑施工合同范本,建筑工程施工合同,建筑施工合同,建筑合同范本,建筑工程承包合同,建筑承包合同范本,房屋建筑合同范本等信息。

      在工程施工合同協商階段中,只要雙方對于中標價不調整,有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次,在簽訂工程施工合同時,洽商和變更并不在以上排序的范圍中,正是由于其是對工程施工合同內容的修改,根據《合同法》進行調整即可,無需再以上的排序中進行排列。

      組成工程施工合同范本的文件包括:

      1、工程施工合同協議書

      2、中標通知書

      3、投標書及其附件

      4、工程施工合同專用條款、

      5、工程施工合同通用條款

      6、標準、規范及有關技術文件

      7、圖紙

      8、工程量清單

      9、工程報價單或預算書

      10、建設工程施工合同范本使用說明

    工程合同 篇2

      為加強水利工程合同管理工作,預防、減少和及時解決合同糾紛,維護合同雙方合法權益,提高經濟效益,根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,結合我市水利工程建設實際,制定本制度。

      本制度適用于市水利局組建的項目法人或受項目法人委托與其他經濟組織、自然人或相互之間簽訂的水利工程合同、協議等。

      一、合同管理職責

      1、項目法人的主要職責

      1)、認真學習、貫徹執行《中華人民共和國合同法》和有關法律法規,依法保護本局的合法權益。

      2)、制定、修訂本局合同管理制度、辦法,組織實施合同管理工作。

      3)、依法簽訂、變更、解除有關工程合同。

      4)、嚴格審查所簽訂的合同,重大合同應提交有關方面會審,防止不完善或不合法的合同出現。

      5)、協助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂。

      6)、做好合同統計、歸檔、保管工作。

      7)、監督、檢查合同簽訂、履行情況。

      8)、宣傳合同法和有關法規,培訓合同管理人員。

      9)、依法處理合同糾紛。

      10)、制止有關單位或個人利用合同進行違法活動。

      2、財務部門的主要職責

      1)、加強與項目法人及現場管理機構等的聯系,及時通報合同履行中的應收應付情況。

      2)、做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析,提出處理建議、妥善保管收、付憑證。

      3)、配合項目法人做好合同管理工作。

      二、合同審簽管理

      1、本局對外簽訂合同,應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權,任何人不得以本局名義對外簽訂合同。

      2、嚴禁將合同業務介紹信轉借其他單位或個人使用。介紹信的存根應當保存五年,以備核查。

      3、合同應當采用書面形式,合同文本應當采用國家規定的合同示范文本;合同相對方提供的合同文本必須送交局有關部門審核。

      4、所有合同都應按順序由項目法人統一編號。

      5、合同及其有關的書面材料,應當語言規范,字跡(符號)清晰,條款完整,內容具體,用語準確、無歧義。

      6、訂立合同,必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所,標的,數量和質量,價款和報酬,履行的期限、地點和方式,違約責任及解決爭議的方法等。

      7、對于合同標的沒有國家標準又難以用書面確切描述的,應當封存樣品,由合同雙方共同取樣封存,并加蓋公章或合同章,分別交由指定責任人保管。

      8、訂立依法可以設定擔;蛘邔ο鄬Ψ降穆募s能力沒有把握的合同,應當要求相對方依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。

      對方當事人提供的保證人,必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對相對方的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查。

      9、對外簽訂合同,要明確選擇糾紛審判管轄地,并優先選擇由本局所在地人民法院管轄。

      10、法定代表人或合同承辦人應當在合同文本上簽名或蓋章。

      11、簽訂合同,應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

      三、合同審簽程序

      1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。 對法人必須審查營業執照原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的法人營業執照或營業執照的副本復印件(必須有最近年檢章)。

      對非法人經濟組織,應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位,除審查其經營范圍外,還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

      對外方當事人的資格審查,應調查清楚其地位和性質、經濟組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及注冊地。

      2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。 代理人職務資格證明及個人身份證; 被代理人出具的授權委托書;

      代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。

      3、簽訂合同,必須認真審查對方當事人的履約能力。

      4、簽訂合同,應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料,必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察,以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。

      5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。

      名片; 廠家介紹、產品介紹等資料; 各類廣告、宣傳資料; 各類電話機等通訊工具號碼;

      對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。

      6、合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案,作為財務部門收付款物的依據。

      四、合同履行、變更和解除

      1、合同履約管理

      1)、法定代表人或指定的委托人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。

      2)、在履行合同過程中,根據情況的變化,應當對相對方的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題,合同承辦人要及時處理,必要時經單位負責人同意,可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。

      3)、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度規定和合同約定的標的'應在法定期限內及時提出書面異議。

      4)、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同,財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同,財務部門有權拒絕結算。

      5)、凡與合同有關的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。

      對我方當事人的履約情況,除妥善保存有關收付憑證外,還要做好履約記錄。

      我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時,應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關的法律文書時,必須使用掛號信函,并保存郵局收據、回執備案。

      2、合同的變更和解除

      1)、對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時,必須有書面變更協議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發貨或付款。

      2)、我方當事人遇有不可抗力或者其他客觀原因無法履行合同時,應當及時收集有關證據,并立即以書面形式通知對方當事人,同時積極采取補救措施,減少損失。

      3)、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時,合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施,收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據,及時向法定代表人報告。

      4)、我方當事人因不便掌握,應明確變更或解除合同,應當及時以書面形式通知對方當事人,說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限,盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。

      五、合同糾紛處理

      1、合同糾紛管理

      1)、為解決合同糾紛所采取的各項措施,必須在法定的訴訟時效和期間內進行。

      2)、發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時,應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。

      3)、合同承辦部門、人員應配合好參加仲裁或訴訟。

      4)、合同糾紛發生后,可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。

      5)、合同發生糾紛后,需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的,應當及時委托有資格的代理人參與處理糾紛。

      6)、解決合同糾紛的申請書、起訴狀、證據、答辯狀、協議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書等,在結案后十日內,由承辦人送交備案。

      2、合同糾紛處理程序

      1)、發生合同糾紛,合同承辦部門、人員應立即報告分管領導和本局領導,合同承辦部門、財務部門應當及時提供解決糾紛所需的相關材料。

      2)、在處理合同糾紛過程中,對于可能因對方當事人的行為或者其他原因,使判決不能執行或者難以執行的案件,應當及時向法院申請財產保全。

      3)、合同糾紛發生后,應當依法采取一切措施,積極收集、整理有關證據。在證據可能滅失或者難以取得的情況下,應當向法院申請保全證據。

      4)、向法院提供原始證據時,必須先行復制,并請求法院的承辦人員出具證據收執。

      六、合同資料管理

      1、檔案資料內容

      下列資料可以作為合同檔案:

      談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件;

      對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件;

      對方當事人履約能力證明資料復印件;

      對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件;

      我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件; 對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件; 雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料;

      登記、見證、鑒證、公證等文書資料; 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議; 標的驗收記錄;

      交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。

      2、合同資料歸檔、統計與管理

      1)、本局所有合同都必須統一編號,由辦公室妥善保管。

      2)、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后十日內,應將合同檔案資料移交辦公室。

      本制度自公布之日起執行,本制度解釋權歸本局辦公室所有。

    工程合同 篇3

      安裝使用單位(甲方):_________

      設備施工單位(乙方):_________

      為約束甲乙雙方有效執行相互協商并達成的節電工程施工合同。特簽定如下條款:

      第一條 設備安裝使用的條件、經濟效益

      1.甲方提供整體用電費用、用電負荷情況的準確資料,并協助乙方對以上各項資料測試核準。

      2.乙方依據甲方提供并經測試核準后的資料,給甲方做節電工程的方案和預算。

      3.經濟目的:按照乙方的改造工程方案將使甲方的總體節電率達到_________%。

      第二條 所安裝節電設備名稱、型號、質量、單價、數量、金額

      名稱 型號 規格 質量標準單價 備注

      合計

      第三條 使用、維護、保修責任

      本公司的產品保修期_________年,_________年維修。使用年限在十年以上。

      第四條 安裝條件和結算條件

      1.甲乙雙方共同確定節電設備安裝前后同一負載,同一時段用電量情況進行測試。測試結果甲乙雙方簽字作為合同附件,如果測試結果達到第一條第三款節電率后。甲乙雙方則按改造方案實施全部改造工程內容。該節電設備計入總工程款中;如果甲方因故不能實施進一步改造工程,則需要將乙方已安裝節電設備款在甲乙雙方共同認定的測試結果簽字后即付給乙方。

      2.甲方認可乙方的測試結果,同意進行總體工程實施安裝前,甲方應向乙方支付總工程款的30%。乙方將節電設備運到安裝現場安裝施工前,甲方應向再次乙方支付總工程款的30%。安裝結束并遠行正常后十個工作日內結算所有工程款。否則視為違約。

      3.甲方可以按照乙方開戶銀行的要求進行節能貸款。?顚S,貸款將全部付給施工單位。施工單位保證工程質量和用電設備的正常運行。甲方要用節電費用負責按規定時間分期還貸。

      第五條 雙方責任及義務

      1.甲方須提供準確用電量及負載等情況和提供必要的條件及幫助。

      2.甲方在節電設備安裝后,須嚴格按照產品說明書要求對設備進行操作和維護,如未能按照規程操作,造成設備損壞,則乙方不負責任。

      3.甲方保證在節電設備安裝后的測試期內,不增減該條線路的用電設備數量和負載。否則因此未達到約定的.節電效果,乙方不承擔責任。

      4.乙方須按本合同規定的質量標準和保證提供合格的產品,并達到本合同約定的效果指針。

      5.在以上前提下,如乙方設備達不到本合同約定的節電率,則無條件撤回設備。并將試用部位恢復原狀,如造成經濟損失,則如數給予賠償。

      第六條 違約責任

      如雙方任何一方違反本合同項下條款規定,造成本合同無法執行,則須給對方賠償不少于本合同標的額5%的經濟損失。并在合同簽定地的經濟仲裁委員會裁決后一個月內付給對方。

      第七條 本合同如有未盡事宜,雙方協商解決,以補充文件為準。

      第八條 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。如需公正雙方另行協商。

      第九條 本合同自簽字蓋章日起生效,雙方自覺遵守。

      甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

      法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

      _________年____月____日 _________年____月____日

      簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

      委托方(甲方):

      姓 名____

      身份證號碼____

      住所地址____

      郵政編碼____

      聯系電話____

      被委托方(乙方):

      企業名稱____

      法人代表____

      企業所在地址____

      證書編號____

      郵政編碼____

      聯系電話____

    工程合同 篇4

      甲方:

      乙方:

      依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規,遵循平等、自愿、公平誠信的原則,雙方就清包事項達成一致,訂立本合同。

      一、工程概括:

      1、工程地點:

      2、工程名稱:

      3、工程總建筑面積:

      4、xx年至xx年xx月xx日,(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方誤工費,每個工人100元/天)。

      二、承包方式:包清工(保質量、保進度、保文明施工)。

      三、承包范圍:

      1、本工程安裝水、電、暖、消防。

     。1)強電、預埋、二次配管、穿線、裝燈及調試。

     。2)弱電、布管、二次配管、(不包含穿線、安裝及調試)。

     。3)給水、預留、樓內主管、支管安裝、壓力調試。

     。4)排水、預留、樓內主管及支管安裝。(不含樓外雨水管道)

     。5)暖氣、預留、樓內主管及支管安裝、掛片及壓力調試。

     。6)消防、預留、樓內主管及支管安裝、消防及壓力調試。(不含消防電穿線及調試)

      以上工程按設計圖紙的規范要求施工,如有變更,所需費用甲乙雙方另議。

      四、付款方式:

      1、前期以生活費的方式付款,在沒有停工的前提下,由甲方每月付給乙方貳萬元生活費。主體完工后支付總工程款的30%。

      2、進入安裝階段按每月75%結算。

      3、工程完工驗收后由甲方支付乙方總工程款97%,留3%作為質保金,3月后一次付清。

      甲方將山東成武工程樓以/㎡清包給乙方。

      五、工程機械:

      所有工具由乙方負擔,并保證良好的'使用性,工具消耗品由甲方負擔(除膠帶、鋸條、PVC膠水)。

      六、文明施工、安全生產:

      乙方遵循甲方要求施工,要做到不違章作業,不野蠻施工,如因違反制度作業施工,所造成的罰款由乙方自行承擔。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。

      甲方:乙方:

      身份證號:身份證號:

    ___年___月___日 ___年___月___日

    工程合同 篇5

      甲方:_________身份證:(以下簡稱甲方)

      乙方:_________身份證:(以下簡稱乙方)

      經甲乙雙方友好協商達成如下協議:

      甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的'暢通。

      乙方負責運輸:運輸地:要求乙方車輛:部(解放、東風王平頭、斯太爾);車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米運距:公里運費:元/結算方式:按車次結算,24小時結算一次(以現金方式結算)

      此協議雙方認同,在約定時間內于________年____月____日乙方將施工車輛安排到現場?甲方負責聯系住宿地方,乙方車隊自己交房租。

      甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費:工程總費用的__%違約罰金:乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排,違約方應付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工,違約方應付給甲方違約金500元/天。

      此協議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。

      甲方:________________乙方:___________________

      代表人:_____________代表人:__________________

      _________年____月____日_________年____月____日

    工程合同 篇6

      甲方(發包方):乙方(承包方):

      經甲乙雙方商定,甲方委托乙方承建鑿井工程。依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,雙方遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,就本鑿井工程施工具體事項協商一致,并簽訂本合同。

      一、工程名稱及井位:

      二、水井數量、深度及價款

      1、井暫定 眼,深度暫定 米左右。

      三、技術要求及質量標準

      1、鉆井直徑700mm。

      2、井管直徑360mm.

      四、出水量及水質標準

      1、出水量每小時不低于30方。

      2、水質標準:無異味、無沙粒、無色,經權威部門鑒定符合生活飲水標準。

      五、承包方式及付款方法

      1、承包方式為包工。

      2、付款方式為鉆機到位甲方付給乙方費用每眼井造價的70%,工程完工后結清。

      六、甲方職責:確定井位 挖沉淀池 提供電源

      七、乙方職責:乙方負責其余一切工作,在施工過程中出現的一切問題均有乙方負責處理,并承擔所產生的費用。

      八、違約責任

      本合同經雙方蓋章簽字生效,任何一方不得違約,若任何一方單方中斷合同,要向另一方賠償一切經濟損失。

      九、合同糾紛解決辦法

      1、合同中有明確規定的按合同解決,合同中沒有明確規定的'雙方協商解決,協商不成可通過法院解決。

      2、 因不可抗拒的自然災害造成的經濟損失,雙方協商解決。

      3、合同簽訂后,雙方須簽訂補充協議,補充協議和合同具有同等法律效力。

      十、其它

      本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。

      甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

      法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

      _________年____月____日 _________年____月____日

    【工程合同】相關文章:

    工程工程合同07-01

    工程工程合同01-10

    新版工程工程合同02-13

    工程合同工程合同02-21

    【精選】工程工程合同三篇06-23

    工程工程合同三篇06-23

    建筑工程工程合同04-02

    工程工程合同15篇04-24

    建筑工程工程合同06-29

    工程工程合同書06-23

    黄频国产免费高清视频_富二代精品短视频在线_免费一级无码婬片aa_精品9E精品视频在线观看