安全合同錦集10篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，合同協調著人與人，人與事之間的關系。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的安全合同10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
安全合同 篇1
xx鎮 村（居）委會食品安全協管員
聘任書
甲 方：
乙 方： 手機號碼： 辦公電話：
一、聘任期限：食品安全協管員任期3年。20xx年1月1日起，至20xx年12月31日止，
二、工作內容：嚴格按清溪鎮食品安全協管員工作職責完成各項工作任務。
三、聘任書的變更、解除、終止：乙方如無法履行本職責，甲方有權解除本聘任書。因特殊情況致使無法履行，經雙方協商同意可以變更本聘任書相關內容，也可以解除本聘任書。
四、聘任解除方式：甲乙雙方解除聘任應提前 15 天以書面的形式通知對方。本聘任書一式兩份，由甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份。
甲 方 (簽字、蓋章) ： 乙 方（簽字）：
安全合同 篇2
甲 方 ：
乙 方 ：
本合同甲乙雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規定，達成如下共識。
第一條 合同標的：
設備商品編碼序列號： 設備型號： 設備(配件)清單如下：服務清單如下，服務費用合計￥ 元(選擇的內容，請在方框內√選) ：
第二條 合同總價及付款方式
1、合同總價為：。 合同總價是固定的，未經雙方書面同意，不得變動。
2、付款方式：本合同生效后7(七)個工作日內甲方向乙方一次性支付合同全款。
支付方式：匯票/電匯/其它 第三條 交貨與驗收
對于維修項目，乙方收到合同全款后 個工作日內將合同設備(或配件)交付至甲方指定地點。甲方應于收到設備(或配件)后的3(三)個工作日內確認，如逾期未提出書面異議，視為乙方的服務符合合同約定。
收貨人名稱： 地址： 郵編：
電話： 傳真：
對于服務項目，乙方收到合同全款后 個工作日內，對甲方開始實施相應的服務。
第四條 雙方的權利和義務
1、甲方:
(1)按時向乙方支付合同貨款;
(2)非因產品質量問題或交付產品與合同規定不符的，甲方不得退回產品。
2、乙方：
(1)按時完成合同設備的維修工作，并將維修好的設備交付給用戶。
(2)乙方按時提供甲方所購買的各項服務。
第五條 合同變更
本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。一方可以向另一方提出變更合同權利與義務的請求，另一方應當在 個工作日內予以答復，逾期未予答復的，視為同意。
第六條 下列情況下造成服務不符合約定，乙方不承擔違約責任
1、非乙方提供的軟、硬件產品在使用過程中因產品本身的問題而造成的技術故障。
2、甲方服務范圍外的其它設備出現故障而導致的系統故障。
3、第三方操作系統、數據庫平臺缺陷。
4、甲方使用、保管不當造成設備損壞或由于甲方操作人員安裝軟件不正確，或在使用軟件時違反操作規程。
5、甲方安裝盜版軟件、與業務無關的其他軟件、上網下載軟件、玩電腦游戲等，使系統感染病毒、或破壞系統。
6、甲方人員擅自變更設備配置。
7、不可抗力造成的系統故障。
第七條 違約責任
1、甲方逾期付款，每逾期一日應支付乙方合同總額2‰(千分之二)的'違約金，違約金總額不超過合同總額的5%(百分之五)。
2、 乙方逾期交付產品，每逾期一日應支付甲方合同總額2‰(千分之二)的違約金，違約金總額不超過合同總額的5%(百分之五)。
第八條 合同生效及其他
1.本合同一經雙方簽字蓋章即生效，合同執行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同;
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同附件與正文具有同等法律效力;本合同內容與附件規定不一致的，以合同內容為準。
3.本合同適用中華人民共和國法律。
4、未盡事宜，甲乙雙方協商解決。協商不成，雙方同意向乙方所在地的人民法院起訴。
5、甲方承諾，在本協議履行期間及終止后三年內，不對乙方的同類業務人員(包括但不限于董事、經理、職員等)采取任何手段使其離開乙方到甲方或其關聯單位工作或任職，否則，甲方應按本合同總額的100%(百分之百)向乙方支付違約金，給乙方造成其他損失的，甲方應當另行賠償。
第九條 最終用戶信息：(其中7、8、9項為產品用戶必須提供的，非產品用戶可不提供)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安全合同 篇3
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）
為了明確雙方的權利和義務，按期優質完成道路標線及標牌工程。根據《中華人民共和國經濟合同法》的有關規定，依照《建筑安裝工程承包合同條例》和四川現行《建筑安裝工程承包合同細節》的規定，在結合本工程具體情況的基礎上，本著互惠、互利、平等、自愿的原則，經雙方協商一致同意簽訂本合同。
一、工程名稱： 標志、標線、反光道燈。
二、工程地點：
三、工程內容： 標線、標牌、反光道燈
四、工程造價：本工程實行總價承包 元，按清單計量，總造價為 元。
五、工程工期：本工程開工日期為日，竣工日期為年月日（具備施工條件，不可抗力因素如雨天則工期順延）。
六、工程質量：乙方必須保證工程質量優良、按照設計圖紙、施工說明、施工技術規范、監理要求進行施工，確保工程質量，如乙方不按質量施工，且不服從監理，甲方有權終止合同。所造成的一切損失由乙方負責，由于路面原因造
成的乙方概不負責。
七、工程驗收：各分項工程完工后，甲方接到通知后，按照部頒標準組織驗收，及時進行驗簽證的.辦理手續，對不符合質量要求的地點由乙方修復，如在2日內不驗收，似為合格。
八、工程計量的支付的方式：
1、工程進行50%時支付乙方總金額的80%。
2、支付：工程完工計量后20日內以現金結清全部工程款。
九、雙方的權利和義務：
甲方：
1、負責提供有關技術資料和技術交底。
2、對于工程質量進行全過程監理，派駐工地的質量監理人員有權對不按和規范要求施工和存在質量問題的工程，限量停工和返工。
3、組織工程竣工驗收
乙方：
1、嚴格按照標準施工、確保工程質量；
2、服從甲方工程監理人員對工程質量的監理，對不符合質量的工程無條件的返工，一、直至合格為止；
3、保證安全生產、文明施工、若不按規程施工發生事故，一切責任和事故由乙方承擔。
十、違約責任：甲、乙雙方不得無故終止合同的履行，若一主違約，另一方有權向違約方索取本合同總價款25%的違約金，若因自然因素造成延誤，不在此條款。
十一、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，如甲、乙雙方發生爭執無法協商一致時，通過法律程序解決。
十二、本合同雙方簽字蓋章后即生效，一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方單位簽字： 乙方單位簽字：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
年 月 日
篇二：標志標線施工合同
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）
為了明確雙方的權利和義務，按期優質完成道路標線及標牌工程。根據《中華人民共和國經濟合同法》的有關規定，依照《建筑安裝工程承包合同條例》和四川現行《建筑安裝工程承包合同細節》的規定，在結合本工程具體情況的基礎上，本著互惠、互利、平等、自愿的原則，經雙方協商一致同意簽訂本合同。
一、工程名稱： 標志、標線、反光道燈。
二、工程地點：
三、工程內容： 標線、標牌、反光道燈
四、工程造價：本工程實行總價承包 元，按清單計量，總造價為 元。
五、工程工期：本工程開工日期為日，竣工日期為年月日（具備施工條件，不可抗力因素如雨天則工期順延）。
六、工程質量：乙方必須保證工程質量優良、按照設計圖紙、施工說明、施工技術規范、監理要求進行施工，確保工程質量，如乙方不按質量施工，且不服從監理，甲方有權終止合同。所造成的一切損失由乙方負責，由于路面原因造成的乙方概不負責。
七、工程驗收：各分項工程完工后，甲方接到通知后，按照部頒標準組織驗收，及時進行驗簽證的辦理手續，對不符合質量要求的地點由乙方修復，如在2日內不驗收，似為合格。
八、工程計量的支付的方式：
1、工程進行50%時支付乙方總金額的80%。
2、支付：工程完工計量后20日內以現金結清全部工程款。
九、雙方的權利和義務：
甲方：
1、負責提供有關技術資料和技術交底。
2、對于工程質量進行全過程監理，派駐工地的質量監理人員有權對不按和規范要求施工和存在質量問題的工程，限量停工和返工。
3、組織工程竣工驗收
乙方：
1、嚴格按照標準施工、確保工程質量；
2、服從甲方工程監理人員對工程質量的監理，對不符合質量的工程無條件的返工，一、直至合格為止；
3、保證安全生產、文明施工、若不按規程施工發生事故，一切責任和事故由乙方承擔。十、違約責任：甲、乙雙方不得無故終止合同的履行，若一主違約，另一方有權向違約方索取本合同總價款25%的違約金，若因自然因素造成延誤，不在此條款。
十一、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，如甲、乙雙方發生爭執無法協商一致時，通過法律程序解決。
十二、本合同雙方簽字蓋章后即生效，一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方單位簽字： 乙方單位簽字：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
年 月 日
安全合同 篇4
弘景園項目部： （以下簡稱甲方）
承包負責人： （以下簡稱乙方）
中大御城—弘景園工程，經甲、乙雙方協商，甲方決定將此工程的木模工程承包給乙方，為了明確甲、乙雙方的安全責任和義務，確保該工程的質量和進度，特擬定此責任狀。
一、工程安全目標
1． 工傷死亡事故為0
2． 重傷事故為0
3． 工傷率必須保證在3‰以內。
二、甲方安全職責
1、甲方應按公司《安全生產管理細則》規定有權對乙方在本項目施工范圍履行安全監督、檢查和管理職能，相關主管部門也可以監督、檢查和管理。
2、甲方應按照建設部《JGJ59-99建筑施工安全檢查標準》、公司《文明施工現場管理辦法》和工地所制定的安全生產規章制度進行檢查執行，乙方必須積極配合甲方工作。
3、甲方要定期對乙方工人進行安全教育，向他們宣傳、講解國家、企業的安全生產方針、政策、法規和標準制度。
4、甲方負責給工人配備必要的勞保用品，負責搞好施工現場的所有安全防護。
5、甲方應建立健全安全保證體系和安全管理制度，保證安全、文明施工順利有序。
三、乙方安全注意事項
1、模板的安裝：支撐立桿應設水平拉桿和剪刀撐，立柱距地面0.5m設一道水平拉桿，以上每2m高設一道，兩水平拉桿之間應用剪刀撐連接，立桿間距應根據上部結構荷載考慮，一般不超過1.2m。
2、本工程模板系統采用松木模板和復合模板、杉木支撐。
3、模板拆除應遵循先支后拆、后支先拆、先上后下的原則。安拆模板，應有組織有紀律，按具體的木模施工方案進行施工。嚴禁擅自拆卸或安裝木模，拆卸模板應先向項目部申請，批準后方可施工。
4、模板拆除時，不得亂扔，應把所有模板及支撐上的釘子清理干凈并分類碼堆，否則每發現一次罰款100元，若因木模上釘子沒拔干凈而傷了人，由木工班長負責。
5、平板木模安裝完畢，先將模內木渣及雜物清理干凈；柱模安裝前，應先將柱內所有雜物清干凈�；炷翝仓�，對模板進行澆水濕潤；混凝土澆筑時，應派專人護模。
6、木模嚴禁出現暴鼓變形、移位、偏中等現象，若有發生，適當處罰。
7、嚴禁在木工房抽煙，嚴禁在樓面超載堆放物料，嚴禁在腳手架上堆放材料。
8、裝模，不得使用不合格的材料。
9、高空作業必須系好安全帶，穿防滑鞋。沒有可靠的安全措施工人可以拒絕施工。
10、所有木工進場必須接受三級教育，必須遵守甲方制定的`規章制度，服從甲方的統一管理，乙方在施工中出現任何工傷事故，在2000元以內，由乙方負責，若因乙方違章指揮、違章作業造成工傷事故，除扣2000元以外后，乙方承擔10％的經濟責任。
11、工人進入施工現場必須戴好安全帽。發現一人一次不戴罰30元，木工班長連帶罰50元。
12、木模工程所用機械必須由專人按其操作規程使用、保養。機械出現故障立即停止使用，并向現場管理人員報告，機械不使用時，應絕對斷開電源。
13、在水平或垂直運輸物料時要捆扎結實，防止碰人或撞物。人工在樓面運輸時也應防止碰人或撞物，運輸道路不暢通或不安全時，不得施工。
14、工人嚴禁打架斗毆、嚴禁偷盜行為，違者一人一次罰款200元，情節嚴重者送派出所。
15、工人嚴禁下河游泳，禁止隨意生火取暖。嚴禁酒后上崗，嚴禁赤腳以及穿拖鞋上班作業。嚴禁擅自拆安電線。
16、施工現場嚴禁大小便，發現一次罰款100元；嚴禁乘坐塔吊上下，違者一人一次罰款100元。
17、如果發生安全事故應即時搶救，并同時報告管理人員。木工班長是施工現場安全應急成員之一，應隨喊隨到。
18、乙方應按規定裝模，若安裝不規范，每發現一項罰款100元。
此合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行終止。未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
安全合同 篇5
1、輪休假期間，幼兒園各崗位工作人員必須堅守各自工作崗位，盡職盡責，提高服務質量，不得有缺崗，串崗及遲到、早退現象，如有此類現象發生，當即取消當事者輪休資格。
2、各班保教人員要按時組織幼兒進行戶外活動。不得讓幼兒坐冷板凳，精心照顧好幼兒的一日生活環節。保教人員在組織幼兒各項活動時視線不要離開幼兒。不得聚堆閑諞。
3、輪休假期間，各班保教人員要特別加強對幼兒的安全教育、做好安全防范工作，不得發生任何事故。做好幼兒的來園接待和離園工作。實行誰當班誰負責的制度，如有事故發生，按制度扣罰當班人員工資及一切待遇，并按曠工論處。另外，假期還要謹防幼兒冒領及走失現象。
4、輪休期間不允許一個教師上班，中午值班時間自己安排。
5、當班人員要做好室內外的衛生工作，消毒工作，消滅“四害”，保持室內外的清潔衛生。離崗時要做到及時斷水斷電，關好門、窗，做好防水、防火、防盜工作，并且要保管好班上的`財產。
6、伙房人員要按人按量按食譜做好幼兒飯菜，堅持為幼兒采購新鮮食品，不得購買變質食品，謹防發生食物中毒�；锓拷M長要全權負責，合理安排工作，嚴格安全操作規程。
7、門衛人員負責維護園內設施，維護幼兒園的安全，確保幼兒的開水供應。
8、加強門衛制度，預防在園幼兒走失，積極參與“創衛”，工作不得松懈，嚴禁非本園工作人員入內，等嚴格門衛制度。
9、按時上交各類計劃，8月29日全園開學，不得以任何理由休假，否則按制度扣罰外，取消假期補貼工資。
10、放假前必須清理本班財產賬。服從幼兒園工作安排。
11、放假期間每周定期通過博客學習本周業務學習內容。
12、假期值日班級工作安排（8月8日~8月26日3周），共五個班。第1周為中一班、第2周為中三班、第3周為小班三個班共同完成.（值日內容如升旗、教研室管理衛生等不變）
13、財產物品不得損壞，如損壞，原價賠償提前做好物品轉交工作，不用的物品各班組自行管理好。
14、因個人原因不能正常工作的，需提前二天上報，并按雙倍處罰辦法處理。自行解決，一切后果自負。
15、幼兒園在暑期有維修與裝修工程，各班人員必須按要求組織孩子活動，重視安全，預防意外。
安全合同 篇6
施工單位：
分項工程承包監護人： (以下簡稱乙方)
甲方為了進一步加強工地施工現場管理工作，確保工程施工順利進行，防止發生安全事故
根據國家有關安全生產的政策規定和甲方安全規章制度，特與乙方訂立本合同，以資共同信守。
一、 凡在甲方 工地工作的乙方人員，必須自覺嚴格遵守國家有關安全生產的各項法律、法規和甲方規定的各項規章、制度
接受現場管理人員的監督，若乙方乙方違章操作，發生安全事故，均由本人自行負責;
二、 乙方施工人員若酒后作業，懸空作業未系保險帶，進入施工未戴安
全帽，甲方管理人員隨時有權利對其進行處罰：50-2000元罰款，若乙方人員所承包工程全部完工后，期間未發生安全事故，無違規操作，甲方可給予乙方一定的.獎勵給監護人。
三、 為了促進安全生產，乙方應扣留所承包工程費的5%在甲方處，工程交工后，如無安全事故，甲方予以退還
如果在工程施工中違規作業發生安全事故，且因安全事故所發生費用，均由乙方負責。
四、 該合同自甲、乙雙方簽字時生效，該工程完工結算后，自動失效;
合同期間，因故停工或到其他工地，乙方則視為甲方合同解除;
五、 經商定，乙方班組長為該合同的監護人;
六、 該合同一式兩份，甲、乙雙方各保存一份。
甲方代表(簽字)： 乙方代表(簽字)：
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇7
甲方：
乙方：
因需要拆除房屋，根據雙方協商，拆除工作由乙方負責，根據安全工作“誰施工誰負責”的原則，為確保安全，明確責任，經甲乙雙方商定訂立安全協議如下：
一、拆除現場乙方必須做好相關安全工作，并委派通過培訓取得安全資格證書的`安全管理人員現場管理。
二、本工程主家補 元給承包方，大寫 整人民幣。
三、地基基礎土平路面下 公分。
四、乙方必須嚴格執行有關勞動保護法規、條例和規定。嚴格按安全要求施工。
五、乙方施工前應對施工人員進行安全施工進行教育，制定規章制度，提出有關要求，確保施工人員認真執行。
六、乙方必須杜絕違章作業，確保拆除工作安全進行，并根據要求做好安全應急預案。為確保施工安全。
七、乙方在施工中所發生的安全事故及意外傷亡事故，由乙方負責解決并承擔任何責任和費用，如發生安全事故必須在第一時間內通知甲方和上級有關部門。
八、甲方協助乙方做好斷水、停電等工作，在施工周圍應做好隔音措施，防止外來人員進入施工現場，預防事故發生。
工期為 天，不能拖延。
九、本協議經雙方簽字蓋章后生效，雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
日 期： 日 期：
安全合同 篇8
委托人(甲方)：
身份證號：
聯系地址：
聯系電話：
法定代表人或代理人：
身份證號：
聯系地址：
聯系電話：
擔保人(乙方)：
法定代表人或代理人：楊友竹
甲方的委托，同意向上述法院出具訴訟財產保全擔保的相關手續。甲乙雙方經協商一致，訂立本合同。
第一條
定義
本合同所稱財產保全擔保是指甲方向法院申請財產保全時，乙方接受甲方委托，向法院提供財產保全保函，并按法律規定和甲、乙雙方約定收取相應擔保費用并承擔擔保義務的民事法律行為。
第二條
擔保的范圍、金額和責任承擔
1、乙方為甲方提供的擔保范圍是甲方申請財產保全后經人民法
2、乙方在出具的財產保全擔保函約定的擔保金額內承擔相應的擔保責任。
第三條
擔保期間
乙方的擔保期間為甲方依照本合同約定支付相應費用后，乙方向人民法院出具保函之日起至下列情形之一出現之日為止：
1、甲方與被申請人的糾紛一審終結(終結方式包括但不限于判決、調解、裁定、當事人自行和解等)，且人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
2、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，甲方未在法律規定的時限內起訴，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
3、人民法院依法對被申請人的.財產進行保全后，被申請人提供相應的擔保，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
4、不可抗力出現導致本合同無法繼續履行或者合同目的已經無法實現;
5、我國法律、法規規定的其他應當解除乙方擔保責任的情形出現。
第四條
擔保費及支付方式
息資料(包括：財產保全及解封裁定書復印件、案件開庭傳票復印件、案件判決書、調解書、裁定書復印件)。以便乙方了解案件的進展情況，保證擔保財產的及時解封。保證金在被申請人的財產解封后三個工作日內無息退還給甲方。
4、上述費用甲方應在本合同簽定之日全額支付給乙方或乙方指定的收款人。乙方收到款后向甲方出具收款憑證。若乙方提供的的擔保法院未認可，乙方應自甲方通知之日起三個工作日內向甲方無息退還上述費用。
5、乙方的收款賬戶為：
戶名：
賬號：
開戶行：
第五條
甲、乙雙方的權利義務
1、甲方可以監督、查詢乙方就本合同事項提供的擔保服務的相關情況。
2、甲方對所提供的全部文件資料的真實性，完整性及有效性負全部責任。甲方應向乙方提供的資料包括民事起訴狀、財產保全申請書、擬查封標的與本案關聯性的證據材料(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。擔保發生之后由人民法院出具的開庭傳票、判決書、調解書、裁定書(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。
3、甲方應按照本合同約定及時、足額向乙方支付相應費用。
4、甲方在本合同約定范圍內對乙方的委托事項不可撤銷。
5、甲方與被申請人訂立的合同符合法律生效要件，甲方不得與被申請人惡意串通騙取乙方承擔擔保責任。
6、甲方具備本合同要求的履行能力，有充分和法定的權利簽署和執行與乙方簽定的本合同。
7、乙方應當按照法律規定和本合同約定及時、全面的履行擔保責任。
第六條
特別約定
1、如果甲方申請財產保全錯誤或者訴訟請求未能得到人民法院全部支持或者其他法定事宜，導致被申請人向乙方索賠，乙方對甲方有追償權，甲方應無條件全部承擔乙方因履行本擔保合同而發生的一切經濟損失(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費、對被申請人的損失賠償款等)。
2、本合同生效且乙方向人民法院出具保函后，乙方不退回已經收取的擔保費、財產評估費(包括但不限于甲方未在法定期限內起訴等情形)，因乙方原因導致乙方提供的的擔保未被人民法院認可的除外。
3、甲方未按照本合同約定向乙方支付全部費用的，乙方有權行使先履約抗辯權，拒絕向人民法院出具保函。甲方每逾期繳納費用一日，應當按照應支付但未支付費用金額的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期繳納費用超過15日的，乙方有權單方解除本合同。
4、若甲方變更保全財產標的物應及時通知乙方并征得乙方書面同意，否則法院實際查封的對象與本合同約定的保全標的物不一致時，乙方有權單方面解除本合同，已收取的費用不予退回。
5、甲方在具備申請執行條件后三日內應當向人民法院申請強制執行,每逾期申請強制執行一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請強制執行超過30日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。
6、甲方在債權得到償付之日起三日內應當向人民法院申請解除乙方的財產保全擔保,每逾期申請解除一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請解除財產保全超過15日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。
7、如果本合同涉及的糾紛在二審中甲方仍需乙方提供擔保的，在征得乙方書面同意后，本合同的條款仍然有效。擔保費的支付按照本合同第四條的約定執行。
第七條
爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決,協商不成可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條
合同生效
本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，由甲、乙雙方或其委托代理人簽字或蓋章之日起生效。
甲方(簽字或蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
乙方(蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
簽約地點： 簽約日期： 年 月 日
安全合同 篇9
為了認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化工程項目施工安全管理，遏止安全事故發生，廣水市路橋工程公司長嶺高架橋項目經理部(以下簡稱甲方)與工程特種行業工作人員(以下簡稱乙方)充分協商，達成如下協議：
一、乙方進行施工現場必須安全統一著裝。不準不戴安全帽、穿拖鞋等有悖安全的'著裝。
二、乙方必須持證上網，不準酒后進入施工現場，嚴禁酒后進行高空、深坑作業、駕駛車輛、操作機械和機電設備。
三、固定線路長期使用要求架空，短期使用要求地埋。移動電力線路通電后必須有專人看管。電力線使用前應通過萬用表檢查是否斷路，接頭處要包裹嚴實，配電柜、配電盤應隨手上鎖。
四、沒有取得相應特種行業操作證(照)的，不準進行相應特種行業(工種)的操作和未經批準私自操作。
五、危險物品的運輸、使用、儲存和處置必須有專職安全人員負責。
六、不準使用有主要機件故障的起重設備;不準使用強(剛)度不合格的支架，模板和墊塊、緊固件。
七、不準以任何理由對安全員的正當要求置之不理。
八、不準不系安全帶進行高空作業。廢氣及有毒氣體沒有散盡，通風供氧設施不良時，不準進入深坑、深孔作業。
九、在施工過程中，乙方若發現存在安全隱患后，應立即停止施工，必須等消除安全隱患后，方能繼續施工。若乙方不按安全規定和安全操作程序施工，造成安全責任事故，由乙方承擔一切后果和全部經濟責任。
十、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安全合同 篇10
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法律規定，就甲方購買乙方安全網事宜，經協商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執行。
1. 產品名稱、商標、規格型號、生產廠家、單位。
名稱 規格型號 生產廠家 單位 單價
2. 產品使用目的
2.1工程名稱：
2.2工程地點：
3.產品質量要求與質量責任：
3.1乙方向甲方交付的產品應當符合國家對安全網的各項技術要求。乙方保證產品符合GB-5725-1997標準，24個月內不老化、不風化。
3.2乙方交付的產品必須保證幾何尺寸規矩，筋繩使用專用尼龍繩。因產品質量造成的損失，由乙方承擔全部責任。
3.3乙方應當向甲方交付三份產品質量檢驗報告、產品合格證及企業營業執照復印件。交付的產品應當符合該檢驗要求。
3.4乙方交付的產品不符合3.1、3.2、3.3條規定的質量要求，甲方享有以下權利：
3.4.1 拒收。
3.4.2要求乙方予以退換，因退換而發生的費用由乙方承擔。
3.4.3部分或全部解除合同，并要求乙方承擔產品質量瑕疵造成的損害。
4. 產品交付：
4.1交付時間：按照需方要求確定。
4.2交付地點：為本合同第2條約定的工程地點，或甲方指定的'材料存放地。
4.3驗收：產品按照甲方要求送至本合同約定的交付地點后，由甲方進行清點和驗收。
4.4甲方對產品表面質量的驗收，并非是其對產品質量有關的任何權利的放棄。
4.5收貨確認：實際交付的產品的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。
4.6遲延交付責任：乙方未能按照甲方的要求及時交付產品的，甲方有權解除合同。造成甲方其它損失的，應當予以賠償。
4.7產品驗收或安裝、使用時發現產品質量瑕疵，影響使用的，甲方有權要求乙方予以退換。
5. 價款與支付：
5.1單價: 見本合同【表1】。
5.2計價數量：按驗收單確認的實際收貨的規格、數量結算。
5.3支付時間：每貳仟塊結算一次。甲方留5%作為質保金，貳年后付清。
5.4支付地點：甲方營業地。
5.5支付方式：支票。
5.6乙方應向甲方出具正式發票。
6.運輸及裝卸：產品運輸、裝卸費用及風險由乙方承擔。
7.其他事項：
7.1總價款的5%做為質量保證金。如因產品質量造成在使用開始的24個月內發生老化、風化，質量保證金即作為對甲方損失的補償。未發生的，使用開始的24個月后一次性付清余款。
8.合同的生效：本合同自雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
9.本合同未盡事宜，雙方依據《中華人民共和國合同法》以及相關法律規定協商解決。
10.約定管轄：因本合同發生爭議，雙方應當協商解決。不能協商解決的，可向 人民法院起訴。
11.本合同共 頁。本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方：
簽署人： 職務：
負責人：
住所地： 電話：
乙方：
簽署人： 職務：
法定代表人：
住所地： 電話：
合同訂立地點：
合同訂立時間： 年 月 日
【安全合同】相關文章：
安全合同10-19
安全合同08-18
安全生產合同07-03
[實用]安全合同08-18
安全合同[熱門]08-19
【必備】安全合同08-20
實用的安全合同08-18
建房安全合同12-21
機械安全合同01-13
車務段安全合同03-09