小區建筑工程施工合同

小區建筑工程施工合同

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的類型越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的小區建筑工程施工合同，希望能夠幫助到大家。

小區建筑工程施工合同1

　　發包方(甲方)：______

　　承包方(乙方)：______

　　按照法律、法規規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程地點：____________

　　3、承包范圍：____________

　　4、承包方式：____________

　　5、工期：本工程自____年___月___日開工，于____年___月___日竣工。

　　6、工程質量：____________

　　7、合同價款(人民幣大寫)：____________

　　二、甲方工作

　　1、開工前___天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　3、委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。

　　4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　三、乙方工作

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意折改原建筑物結構及各種設備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　四、關于工期的約定

　　1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　五、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和________等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知___日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　六、關于工程價款及結算的約定

　　1、雙方商定本合同價款采用第__種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加%包干風險系數計算。包干風險包括內容。

　　(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　2、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　撥款分____次進行，撥款____%，金額_____

　　3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在___天內，結清尾款。

　　七、關于材料供應的約定

　　1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值___%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的.損失由乙方負責。

　　八、有關安全生產和防火的約定

　　1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、獎勵和違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_____元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_____%支付滯納金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方____元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作為獎勵。

　　3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同五條2款增加優質價款外，甲方支付乙方_____元，作為獎勵。

　　4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　5、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　6、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　7、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　8、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　十、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可按下列第(__)種方法處理：

　　(1)由______仲裁委員會仲裁。

　　(2)向人民法院起訴。

　　十一、其它約定

　　____________________________________。

　　十二、附則

　　1、就保修或保險事宜，雙方應另訂協議。

　　2、本合同正本兩份，雙方各執一份。副本___份，甲方執___份，乙方執___份。

　　3、本合同履行完成后自動終止。

　　4、附件

　　(1)施工圖紙或作法說明

　　(2)工程項目一覽表

　　(3)工程預算書

　　(4)甲方提供貨物清單

　　(5)會議紀要

　　(6)設計變更

　　(7)其他

　　甲方(蓋章)：______

　　法定代表人：______

　　代理人：______

　　單位地址：____________

　　電話：______

　　開戶銀行：____________

　　戶名：____________

　　帳號：____________

　　______年___月___日

　　乙方(蓋章)：______

　　法定代表人：______

　　代理人：______

　　單位地址：____________

　　電話：______

　　開戶銀行：____________

　　戶名：____________

　　帳號：____________

　　______年___月___日

小區建筑工程施工合同2

　　發包方(以下簡稱甲方)：__________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：__________________

　　經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區景觀工程，簽訂以下協議：

　　一、工程內容：

　　平米等工程(詳見施工圖紙)。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、工程合同價款：

　　經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整)，若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

　　四、承建方式

　　1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

　　3、施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

　　1、本工程無預付款。

　　2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。

　　1、四角亭亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。廊架完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。

　　2、工程全部完工后，付單項工程總費用(工程總價)的20%。

　　3、工程全部完工后三個月內，付工程總費用(總價，包括業主認可的簽證、變更)10%。

　　4、扣留工程總費用(含業主認可的`簽證、變更費用)10%為質保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41%)。

　　六、工程質量要求：

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。

　　七、工程竣工驗收結算：

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

　　八、延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決�？裳a簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　簽名：(甲方)__________________

　　簽名：(乙方)__________________

　　簽訂日期：__________________

　　簽訂日期：__________________

小區建筑工程施工合同3

　　發包方(甲方)：___________

　　承包方(乙方)：___________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建筑施工有關事項，雙方協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

　　二、工程造價：

　　經協商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　三、甲方責任

　　1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

　　2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

　　3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。

　　4、在施工過程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

　　四、乙方責任

　　1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。

　　2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

　　3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。

　　4、乙方負責提供所承建工程的'平面、立面圖，結構圖由于涉及專利技術不予提供。

　　五、撥款方式

　　乙方進行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

　　六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　八、未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方代表簽字：乙方代表簽字：

　　___年___月___日

【小區建筑工程施工合同】相關文章：

小區景觀工程施工合同11-29

建筑裝飾工程施工合同08-17

建筑工程施工合同04-29

建筑工程施工合同05-30

建筑裝飾工程施工合同11-07

建筑裝飾的工程施工合同11-17

建筑工程施工安全合同05-07

有關建筑工程施工合同02-16

建筑工程施工安全合同02-21