承攬合同書(集合15篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編整理的承攬合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。
承攬合同書1
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的`售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯絡人員： 指定聯絡人員：
承攬合同書2
甲方：
乙方：
根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
第二條甲方責任，權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關費用。
4、 根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
�。ù髮懀喝f玖仟玖佰玖拾元）
3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元
8、室內門，2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質量及驗收
1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的.責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
�。ㄐ懀�
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；
甲方：乙方：
簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日
承攬合同書3
甲方：________________
乙方：________________
根據《_________》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發動機號____________，車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。
第三條、服務費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的._________從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務_________在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現_________使用異�；蚣夹g故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及_________公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務________進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員，繼續完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管_________的義務和責任，若發生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書4
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間： 。
2、交貨地點：定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的`，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務： 電話號碼：
時間： 年 月 日
承攬合同書5
甲方：
乙方：
一、標的、數量、價款
編號
項目名稱
說明
單價（元）
數量
合計（元）
25座21米美化塔施工
費用總計：
合計人民幣金額（大寫）：
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的`自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。
九、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
乙方
單位名稱：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
承攬合同書6
定做方：__________
承攬方：__________
根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
(2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;
(3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的.工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《民法典》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
承攬合同書7
甲方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________
乙方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話：_________
鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的：維修售后服務。
二、合作時間及地址：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣_________萬元及現金人民幣萬共_________萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資_________萬元作為投資。
雙方約定：
�、匐p方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
�、谠O備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金賬戶（含轉帳賬戶及現金賬戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為_________萬元，合作項目專用賬戶須分攤甲方場地費每年_________萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始，合作項目按每年_________元分攤場地費，于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方：
�、倮^續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及_____、定損、交警支隊的公共關系處理。
�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
�。ǘ�、乙方：
�、賹⒃械�、客戶納入雙方合作項目中。
�、跒�、_____維修做好技術保障及技術特訓工作。
�、坶_發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的`品牌，乙方有優先參與權。
�、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^（除外）內與第三方就本項目進行合作。
�、圩院献鲄f議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
�、茈p方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
�、莞鶕洜I需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
�、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇浐献鲗Ψ酵舛c第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為_________萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
代理人：_________
承攬合同書8
甲 方：
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的'加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
承攬合同書9
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的'，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話： 電 話：
傳真： 傳 真：
承攬合同書10
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：
1) 制造的內容："";
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的'任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書11
合同編號：75642
定作方：_______(簡稱甲方)
承攬方：_______(簡稱乙方)
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產品的質量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)：
1.質量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點：甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的`，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號：________
承攬合同書12
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的`顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書13
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。
一、工程名稱地點：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式及內容：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
三、工程造價及付款方式：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
四、工期及說明：
根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務：
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的.施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。
2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。
5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書14
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的' %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
承攬合同書15
合同編號：__________
委托方：__________
承攬方：__________
簽訂日期：__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：__________
1.2播出頻道和時間：__________
1.3制作形式：__________
1.4廣告長度：__________
1.5播出形式：__________
1.6播出日期：__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間：__________
2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第四條糾紛解決方式。
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( )項規定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件，名稱：__________
6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________
單位名稱(蓋章)__________
法定代表人：__________
承攬方__________
單位名稱(蓋章)__________
法定代表人：__________
承攬合同書錦集2
委托方(甲方)：__________承接方(乙方)：__________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自__________年__________月__________日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：__________(蓋章)乙方簽字：__________(蓋章)
承攬合同書錦集3
甲方：__________
法定代表人：__________職務：__________聯系方式：__________
身份證件：__________
乙方：__________
法定代表人：__________職務：__________聯系方式：__________
身份證件：__________
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：__________
2、工程承包總面積：__________，每平方米價款__________元，工程總價款計__________元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積__________平方米，每平方米__________元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的.30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：__________乙方：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
承攬合同書錦集4
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計_________人民幣金額(大寫)：_________(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術標準、質量要求：_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人(章)：__________
住所：__________
法定代表人：__________
居民身份證號碼：__________
委托代理人：__________
電話：__________
開戶銀行：__________
賬號：__________
郵政編碼：__________
承攬人承攬人(章)：__________
鑒(公)證意見：__________
鑒(公)證機關(章)經辦人：__________
__________年__________月__________日
監制部門：____________
印制單位：___________
【承攬合同書】相關文章：
承攬合同書01-09
加工承攬合同書04-19
承攬合同書精選15篇02-14
承攬合同書15篇01-09
承攬合同書(15篇)02-07
承攬合同書(精選15篇)02-08
裝修施工承攬合同書09-24
承攬合同書錦集09-24
工業設計承攬合同書09-10