• 建筑施工合同

    時間:2022-09-01 12:48:16 建筑/建材/工程/家居 我要投稿

    【熱門】建筑施工合同

      隨著法律觀念的日漸普及,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編幫大家整理的建筑施工合同,歡迎大家分享。

    【熱門】建筑施工合同

    建筑施工合同1

      甲方:(以下簡稱甲方)

      乙方:(以下簡稱乙方)

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,并結合有關規定和本工程的具體情況,經甲、乙雙方充分協商,在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎上,簽訂本合同。

      一、工程概況:

      1、工程名稱:

      2、工程地點:

      3、工程內容:住宅樓土建及施工

      二、工程承包方式、范圍:

      1、承包方式:按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質量、包文明施工、包驗收。

      2、承包范圍:是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業施工項目到房子可以竣工驗收為止;主體從基礎放線,基礎開挖回填,墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗,內外墻腳手架搭設、澆水養護、篩砂、半塊磚利用,并每日做好落地灰的清理)。內墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工:模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工:扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工:外墻腳手架搭拆、安全網掛設、龍門吊搭拆,還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄,室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。

      三、工程包價:

      按實際面積結算,每平方米單價為元,屋面工程不計算面積。工價一次性商定,乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。

      四、付款方式:

      基礎完工付款 萬元,每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款萬元,每內粉刷一層付款

      五、工程工期:

      從簽定合同之日起個工作日竣工,每層砌體現澆封頂9天。在施工中,乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱,工程質量和進度搞不上去,甲方有權終止合同,乙方作自動放棄,甲方只付乙方所做工程量工資款的`70%。

      六、質量要求:

      乙方必須按照現行施工規范操作,墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩,內外粉刷不能有裂縫,空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規范標準。在施工中,乙方不按施工規定和圖紙尺寸施工,所造成質量返工和損失,由乙方賠償雙倍的材料款。出現一次罰款貳佰元。

      七、施工安全責任:

      乙方必須按照現行勞動安全操作規程施工,教育職工安全生產,并實行“三級”安全教育遵守工程的規章制度,對腳手架、機具經常進行檢查、維修,方可施工。如施工中,乙方不按國家勞動安全規程操作,所引起的人體傷亡,與甲方無關,均由乙方自行承擔全部經濟和法律責任。

      八、其它:

      本合同一式兩份,雙方各執一份。甲乙雙方必須互相遵守,任何一方違反合同所造成的后果,由違約方負責。如有未盡事宜,甲方雙方協商解決,雙方簽字生效,本合同具有同等法律效力,工程結束后,合同失效。

      甲方: 乙方:

      年 月 日

    建筑施工合同2

      發包方(以下簡稱甲方):

      承包方(以下簡稱乙方):

      甲方承建的確工程內容及雙方責任,本著互相協助及分工負責等原則,根據本工程的情況,特商定如下條款,共同遵守執行:

      一、工程內容:

      二、承包造價:

      三、組織領導:

      1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

      2) 乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質,嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批準進場的工人須持有效證件。在合同期內,未經甲方允許,乙方不得隨意更換施工人員,以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。

      3) 乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理制度,如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。

      4) 合同期內,未經雙方商妥并正式辦理解除合同手續,乙方不得單方撤離施工隊伍,否則,因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責,同時,甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。

      四、雙方責任:

      1、甲方責任:

      1) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。

      2) 甲方預付工程款伍仟元人民幣,待工程結束驗收合格后,付清余款。

      2、乙方責任:

      3) 提倡文明施工,工完場清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度,搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律,不打架,不滋惹是非,若違反,乙方要承擔責任。

      4) 絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在作業現場,未經經理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量,否則,因此而造成的一切后果均由乙方承擔。負責組織工人進退場,其費用由乙方負責。

      5) 嚴格按照甲方規定下料,不造成人為的浪費。收工前要把剩余的'材料清理并盡量回收,做到工完場清。

      8) 乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求,否則,甲方有權逐項予以罰款處理,所罰款項在結算款中一次扣除,情節嚴重者則予清除離場。

      五、工程質量及驗收標準:

      工程質量必須達到國家現行施工及驗收規范以及建設、監理單位和甲方的要求(能抗擊12級以內臺風)。由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工,其返工費用由乙方負責,所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。工程完工三年內有發現質量問題均由乙方負責,并與以免費維修。

      六、工 期:

      工程必須保證在 年 月 日進場,于 年 月 日前完工。

      七、付款方法:

      1) 預付款伍仟元人民幣,待工期結束,工程驗收合格后付95%,待3個月后付清余款。

      八、其他

      1) 由于他人違章作業而造成的傷害,其經濟損失由肇事者負責。

      2) 凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害,其一切費用全部由乙方負責。

      3) 因工程質量問題而造成人員傷亡的,一切后均由乙方負責;

      4)傷者費用不管何種原因均由乙方自理。

      九、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。

      十、甲方對以上各條款負有解釋權。

      十一、本合同一式二份,甲方執一份、乙方執一份,均具有同等效力,并自簽訂之日起生效,至合同期完付清所有承包款時失效。

      發包方(甲方):代 表:

      承包方(乙方):代 表:

      簽約日期: 年月 日

    建筑施工合同3

      甲方(戶主):

      住址:

      乙方(承包人):

      住址:

      甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經雙方友好協商達成如下協議。

      一、承包方式:

      包工不包料。

      二、承包價:

      按每平方米元計算,本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。

      三、付款方法:

      工程開工甲方預付元,結構結束(屋面蓋好)預付元,余款年春節前結清。

      四、工期:

      開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工,施工日歷天天即________年____月____日竣工。

      五、質量:

      乙方施工中應注重質量,施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改,如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

      六、安全管理:

      施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全,如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

      七、雙方責任和義務:

      甲方:

     、賾WC建筑材料及時到場不影響乙方使用。

      乙方:

     、儇撠熃ㄖ┕さ'垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

     、诮ㄖ牧线M場時間乙方應提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。

     、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

      八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結清后失效。

      甲方(公章):_________

      乙方(公章):_________

      法定代表人(簽字):_________

      法定代表人(簽字):_________

      ________年____月____日

      ________年____月____日

    建筑施工合同4

      發包人(全稱):_________

      承包人(全稱):__________

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      工程名稱:___________

      工程地點:___________

      工程內容:___________

      群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

      工程立項批準文號:_______

      資金來源:___________

      二、工程承包范圍

      承包范圍:___________

      三、合同工期

      開工日期:___________

      竣工日期:___________

      合同工期總日歷天數___天。

      四、質量標準

      工程質量標準:_________

      五、合同價款

      金額(大寫):______元(人民幣)

      $:______元

      六、組成合同的文件

      組成本合同的'文件包括:

      1。本合同協議書

      2。中標通知書

      3。投標書及其附件

      4。本合同專用條款

      5。本合同通用條款

      6。標準、規范及有關技術文件

      7。圖紙

      8。工程量清單

      9。工程報價單或預算書

      雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

      七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

      八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

      九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

      十、合同生效

      合同訂立時間:____年__月__日

      合同訂立地點:___________

      本合同雙方約定___________后生效。

      甲方:乙方:

    建筑施工合同5

      發包方(簡稱甲方):

      承包方(簡稱乙方): 身份證號碼:

      根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

      一、概況

      1、施工地點:鎮(鄉)(村) 組

      2、住房結構: 平方米。

      3、在修建過程中,甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生,注意家俱如有丟失,照價賠償。乙方負責帶圈梁模板,一切材料不得超過25米,腳子超過50公分另算工資。

      4、生活:甲方負責。

      5、承包方式:(只包人工費)。

      6、工程價款的支付:但要按時支付工程款。

      7、按圖施工,墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求,砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚,外磚前方貼磚。另三方水提提沙,貼磚另算工資,木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

      8、修建樓房包工不包料,只包人工費,每平方米際平方計算,滴水為界,房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

      9、付款方式:開工付元,二層蓋板付元,外墻完后付

      10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

      11、施工設備、工具由乙方自行提供,甲方提供施工材料,甲方對材料的質量負責,并應保證工程施工的順利進行。

      二、甲、乙雙方責任

      甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字),方可進行下一道工序;確保施工安全,承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

      三、違約責任

      由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的',每逾期一天,按逾期未付款的5%支付違約金。

      四、糾紛處理方式:

      甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時,可以向人民法法院提起訴訟,但費用由甲方承擔。

      五、合同的變更和解除

      1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款2%支付違約金,并辦理終止合同手續。

      2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合解除。

      六、其它約事事項:

      乙方在修建過程中,如有不對之處,甲方及時提出,乙方及時糾正,否則后果自負。

      本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

      甲方(簽章): 住址: 電話:

      乙方(簽章): 住址: 電話:

      簽訂日期: 年 月 日

      簽訂地點:

    建筑施工合同6

      甲方:_________________

      乙方:_________________

      甲方在_____________,建筑總面積約__________平方米,由乙方承包施工。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:

      一、承包方式

      采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙,乙方負責包括:_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

      二、承建項目

      乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房,同時作好防滲處理。

      三、承包價格

      ______元

      四、付款方式:

      工程竣工驗收后全部付清。

      五、質量要求

      乙應當按照甲方要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。

      六、注意安全

      文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。

      七、工期要求:

      二十天

      八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

      本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。

      甲方簽字(章):_________________

      乙方簽字(章):_________________

      日期:_________________

    建筑施工合同7

      建設單位: (以下簡稱甲方)

      施工單位: (以下簡稱乙方)

      依照《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,法規,遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就有關事項協商一致,訂立本合同書。共同遵守執行。

      一、工程概況

      工程名稱:

      工程地點:

      二、工程承包范圍

      根據工程建設需要,甲方委托乙方全面負責XX企業展廳的建設施工,以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主,墻面填空氣磚,內外粉刷,正面玻璃幕墻。

      三、工程承包方式:在甲方監理的統一監理和協調下,乙方包工包料,保證質量,保證工期,保證安全,保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收),不得分包,轉包。

      四、合同工期:

      乙方承諾將在簽訂本合同之日起 個日歷天內完成鋼結構工程施工?⒐と掌跒開_______年____月____日。

      五、質量標準

      本工程質量要求標準為:合格。

      為此甲方要求乙方 所有建筑構建必須使用標準材,總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。

      六、合同價款

      工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發票及相應產生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更,總價不得調整;如有重大設計變更,總價5%以外可協商調整)本工程固定合同總價為 萬元整(即:人民幣 )

      (1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。

      (2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據。

      七、付款方式

      本合同簽訂后,土建完成一周內付工程預付款 萬元(總造價的10%)。鋼柱、鋼梁進場后一周內付工程款 萬元(總造價的30%)。墻面粉刷完成一周內付工程款 萬元(總造價的20%)。 工程完工后一周內付工程款萬 元(總造價的20%)。工程驗收合格后一周內付工程款 萬元(總造價的15%)剩余5 %做為質保金,即 萬元,________年后未出現質量問題時付清余款。

      八、乙方承諾按照合同約定進行施工,并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后________年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質量問題,乙方負責維修;________年內乙方對所建工程的防水維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務,只收取成本費并負責甲方工程的改造。

      九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用

      十、乙方向甲方承諾,將全面履行合同的`內容,如不能按期竣工,將自愿按2元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求,將自愿按50元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還承諾,上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。

      十一、本工程甲方指派 同志,乙方指派 同志為現場施工負責人,協調解決施工中有關問題。

      十二、貫徹執行國家安全生產有關規定,確保安全施工,施工中發生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。

      十三、本合同解釋權由甲方負責,未盡事宜,可協商解決,如發生爭議,可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。

      十三、合同生效

      合同訂立時間:________年____月____日

      合同訂立地點:

      本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。

      發包方(甲方): 承包方(乙方)

      (公章) (公章)

      法定代表人: 法定代表人:

      委托代理人: 委托代理人

    建筑施工合同8

      發包方(甲方):_________________

      承包方(乙方):_________________

      茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下條款,并共同遵守執行。

      一、工程概況:

      1、工程名稱:_________________

      2、工程地點:_________________

      3、承包內容:_________________

      4、承包范圍:_________________

      5、承包方式:_________________

      6、質量要求:_________________

      7、工期要求:_________________

      二、甲方工作:

      1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。

      2、負責向乙方提供臨時水電。

      三、乙方工作:

      1、乙方為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同范圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。

      2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗工前的'成品保護工作由乙方負責。

      3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

      四、關于質量的約定:

      1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

      2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

      3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

      五、關于工期的約定:

      1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

      2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

      3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

      六、關于價款和結算的約定:

      1、雙方商定本工程合同承包價格每平米__________元(人民幣)。

      2、本承包價格包含人工費。

      3、付款方式:_________________現金

      a、開工后1日內,甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。

      b、施工每100米后,甲方結款一次

      e、余款5%元待壹年后結清。

      七、關于材料的約定:

      1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

      2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應扣減。

      3、所有進場甲方的供材,乙方不得擅自挪用。

      八、關于安全生產的約定:

      1、甲乙雙方另行簽訂安全協議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

      2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。

      3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款,嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

      九、關于違約責任的約定:

      1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

      2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

      3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。

      4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。

      本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。

      甲方(簽章):_________________

      乙方(簽字):_________________

      發包人(簡稱甲方):

      承包人(簡稱乙方):

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      工程名稱:______________________。

      工程地點:______________________。

      資金來源:______________________。

      工程內容及性質:______________________。

      工程立項批準文號:______________________。

      二、工程承包范圍及方式

      承包范圍:______________________。

      承包方式:______________________。

      三、合同工期

      開工日期:_________竣工日期:_________。

      合同工期總日歷天數:_________天。

      四、質量標準與驗收

      1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

      2、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,手續以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,乙方可以自行驗收,甲方應予承認。甲方要求復驗時,乙方按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的窩工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。

      五、工程款支付方式

      1、工程價款及結算合同一經簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認的預算價款作為依據,按以下約定支付工程款:乙方進場前_____日內,甲方應付總工程款的_____%,計(大寫)_______元整;

      2、當工期進度過半甲方第二次付總工程款的_____%,計(大寫)_____________元整;

      3、剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算,計(大寫)_____________元整;工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方,甲方結清尾款。

      六、合同文件的組成

      本合同組成文件包括:

      本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關技術文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。

      雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

      七、違約責任

      合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

      八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

      九、維修約定

      1、本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為______個工作日。

      2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題,乙方實行有償維修。

      3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時,乙方實行有償服務。

      十、合同生效

      1、合同訂立時間_________年_________月_________日;

      合同訂立地點:____________________;

      雙方約定本合同自_________生效。

      2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

      3、本合同一式_____份,甲乙雙方各執_____份。

      發包人:

      ______年____月_____日

      承包人:

      ______年____月_____日

    建筑施工合同9

      甲方:

      乙方:

      為增強企業內部競爭機制,發揮各自優勢,甲方同意將(____研發基地工程)。委派乙方組織施工,為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任,本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則,經雙方協商一致,就有關承包事項特訂立本協議,雙方遵照執行。

      一、工程概況

      1、工程名稱:____研發中心、辦公樓、地窖

      2、工程地點: 山東省縣城經濟開發區(工業園區)縣城北外環以北京九鐵路以北,

      3、建筑面積:約5.3萬平方米

      4、工程造價:工程價款按照實際完成的建筑面積計算__固定單價。

      5、工期:按甲方與本工程建設單位簽署的大合同和總體施工進度安排執行。

      6、承包范圍:施工圖紙范圍內的結構工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內)。

      7、本合同不包括項目:防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿,門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調、通風排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。

      二、承包方式

      1. 包工包料:、結構工程、建筑工程,模板工程、腳手架工程、水電工程、

      防水工程、塔吊、施工電梯。

      2. 甲方供鋼筋、砼

      3. 乙方包施工所需的機械設備、工具、用具、勞保用品。

      4. 乙方包工期、包質量、包安全文明施工、包社會保險。

      5. 完工清場、包工程驗收合格。

      6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。

      三、質量標準及安全生產、文明施工目標

      1、工程質量標準:按照國家驗收標準達到合格標準

      2、安全、文明施工目標:滿足合同要求及國家有關強制性施工規范要求。

      四、承包方式

      1、包工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包文明施工;

      2、乙方自行負責組織施工和管理,甲方管理人員監管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設備、機械等由乙方自行提供或解決。

      3、甲方未指定的部分、材料、設備等的品牌、生產廠家、供應商等,均由乙方自行采購,,但須通過質監站復檢合格。

      4、本工程須設立?顚S勉y行賬號,本工程的財務事宜由乙方管理。

      五、承包價款及支付

      1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標準,主工執行20__年《山東省建筑安裝工程消耗定額》,20__年《山東省建筑安裝工程取費定額》,施工期間執行《____地區建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術項目執行清單計價方式確認》人工費按當地政府具體文件執行,所有取費標準、措施項目費、規費等執行定額及相應文件,按實際計取,取費標準為1類取費。

      2、研發中心和辦工樓基礎完工三日內甲方按乙方已完工程量付給結構部份80%的工程款。

      施工階段:各層砌體項目施工完成按建筑面積計算,按天泰大合同付款。

      六、甲方的權利和義務

      1、甲方協助乙方處理履約過程中的有關事宜。

      3、協助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結算和工程款項的回收等事宜,協調與上級主管部門、建設單位的關系。

      4、在施工過程中,甲方對乙方的工程技術、質量、安全、文明施工、施工進度進行監督和協助。

      5、甲方不干預乙乙方方的正常施工與管理,不參與或介紹推薦材料供應商、勞務班組、分包隊伍給乙方。

      6、嚴格按照本協議給乙方支付工程款項。

      七、乙方的權利和義務

      1、負責組建完善的項目管理機構,編制計劃、統計、施工方案等資料,并接受甲方的領導和管理,執行甲方的管理規章制度及管理規定,維護甲方利益和形象。

      2、負責全面履行甲方與業主簽定的施工合同。施工合同中,甲方有關的'權利和義務全部由乙方承擔。

      3、乙方負責抓好安全文明施工,樹立良好的施工企業形象。

      4、負責按規定協助施工、竣工技術資料等相關文件,負責工程的移交,按規定進行保修。

      5、施工中乙方發生的一切質量、安全、文明施工及由此引起的債務糾紛等由乙方處理,其經濟責任由乙方承擔。

      八、其他

      1.工程所發生的設計變更、現場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執行:依據20__年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量

      定額》、《山東省安裝工程量計算規則》、20__年發布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算,材料價格按施工期間同期信息價執行。

      2.在變更工程(或現場簽證)完成之日起七日內,乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現場簽證資料)以便雙方確認,甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內給予回復或提出異議,否則視為甲方默認,待雙方完成結算工作并確認審核造價后一個月內一次性支付,對于甲方審定的簽證或變更意見,乙方如有異議,應于七天內回復,并以積極的態度配合,如在規定的時間內乙方不能答復,甲方視為乙方默認,乙方現場進度不得以此而拖延工期

      九、附則

      1、本合同經雙方簽字后生效,在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設單位付款完畢、保修義務完成及有關債權、債務清算完畢后,合同條款自行終止。

      2、本合同壹式肆份,甲方執貳份、乙方執貳份,具同等法律效力。

      3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決,另簽補充協議。

      甲方:

      乙方:

      年月日:

    建筑施工合同10

      甲方:_______________

      乙方:_______________

      經甲乙雙方磋商,甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方,現將雙方有關事且宣訂以下合同。

      一、工程名稱及地點:

      1、xx工程名稱及地點:

      二、工程概況及質量要求。

      1、xx裝修標準:住宅樓室內裝修:

      2、xx工程質量:乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規范進行及做好有關保養工作,凡隱蔽工程均需甲方有關人員驗收合格后方可進行隱蔽,施工各項工作質量必須達到合格,努力爭取優良。

      三、工程承包方式及施工內容:

      1、xx工程承包方式,乙方包工不包料,一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。

      2、xx工程施工承包內容:

      住宅樓室內外裝修:

      四、雙方職責:

      1、xx甲方職責,甲方負責征地、折遷、用地規劃、建筑設計、報建等有關建房的行政手續和三通一平工作,按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內,適時裝配所需施工機械備,按規定做好甲方本職內各項工作,確保工作順利進展。

      2、xx乙方職責,乙方依據承包施工內容,認真組織好工程施工所需達標人員,按規范要求做好技術交底和制訂施工計劃等施工前期的相關工作,各項工作必須做到安全

      第一、質量

      第二、時間

      五、施工單價及結算付款方式。

      1、施工單價:

      2、結付方工式:

      六、工程有關事項:

      1、xx乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度,服從甲方分工和指揮,實行層級管理,如有違約和乙方人為造成的.一切民事、刑事、經濟等一切責任,均由乙方自負,甲方有權取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。

      2、xx安全生產:乙方必須嚴格遵守安全的規章制度,加強安全生產專項思想教育,認真做好安全生產的各項工作,如有違反和不符合要求的人員,一律不準上崗并按有關規定從嚴處理。如有出現任何人為事故,均由乙方自負,與甲方無關。

      3、xx工程材料、用具、設備等一切用料,均由甲方依據工程所進行分配并按規定存放在指定的場所內。每道工序完成后必須清理場地并經甲方有關人員驗收合格后,方可進行下道工序。

      4、xx甲方提供地切機械、用具和領原料,乙方要妥善保管好,并按規范保養好,否則造成一切損失,均由乙方按價賠償或加倍處罰。

      5、xx任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規行為,做到尊上愛下,文明施工,如有違法亂紀行為者,均送有關執法部門依法嚴懲。

      6、xx未盡事宜欄:

      甲方:_______________乙方:_______________

      日期:_______________日期:_______________

    建筑施工合同11

      發包方(甲方):

      承包方(乙方):

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      1、 工程名稱:

      2、 工程地點:

      3、 工程內容及范圍:

      二、承包形式:

      三、工程造價及合同款支付:

      1、 工程總造價:

      2、第一次付款:工程竣工并驗收合格后,支付工程總造價的95%;

      第二次付款:總工程款的5%作為質保金,一年后結清。

      甲方支付上述款項時,乙方應當事先向甲方出具等額合法的專業發票,否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。

      四、工程期限:本工程工期為 天(日歷天),自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)

      五、工程質量標準:

      1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求協議書約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。

      2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的.損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求,竣工驗收備案合格。

      六、違約責任

      1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應按工程總造價的1‰ 支付違約金。

      2、甲方逾期付款的,每逾期一天應按合同應付工程款的1‰支付違約金。

      3、乙方采購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患,影響甲方正常使用的,除應一次性支付工程總額5‰的違約金,并及時采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應按工程總造價的1‰支付違約金。

      七、工程安全要求:

      1、乙方負責工程現場的安全文明施工,應負責統一管理本工程的施工作業安全及消防等工作。甲方有權按有關法律、法規的有關規定,檢查、監督施工安全工作的實施,乙方應認真執行甲方有關安全管理工作的指示。

      2、乙方應為其執行本合同所雇用的全部人員承擔工傷事故責任。

      3、甲方應為其現場機構雇用的全部人員承擔工傷事故責任。

      八、雙方權利義務:

      (一)甲方:

      1、解決材料物資的堆放和臨時設施場地。

      2、在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式支付工程款。

      (二)乙方:

      1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度,保護甲方設施,乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閑逛,服從甲方進出門管理。

      2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。

      3、按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。

      4、把好質量關,確保工程質量達到驗收標準并根據有關規定組織工程驗收工作。

      5、組織落實施工管理人員和材料設備進場。

      6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響,不能按原計劃正常施工,乙方應及時向甲方通報,由此而發生的費用增減或損失,雙方協商解決。

      7、安全文明施工。

      九、工程驗收:

      1、工程竣工后,乙方向甲方匯報工程竣工情況,甲方在接到乙方驗收申請報告后應在五個工作日內組織有關部門與乙方共同驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。并于驗收合格后十五日內按照合同支付工程款。

      2、工程竣工驗收合格后一年內,承包方負責該工程的質保工作。

      十、附則:

      1、未盡事宜雙方協商解決,無法協商達成一致的,由甲方所在地人民法院解決。

      2、本合同一式肆份,雙方各執兩份,經雙方簽字、蓋章、即開始生效,至工程款結清后自動失效。

      甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

      代表(簽字): 代表(簽字):

      年 月 日 年 月 日

    建筑施工合同12

      甲方:__________________

      乙方:__________________

      為了雙方責任明確,經雙方協商同意,特達成如下協議:

      一、工程項目:樓房建筑,包工不包料,工程造價每平方米造價以實際面積為準,乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工,如有工期延誤,一切責任由乙方自負。

      二、質量要求:乙方必須按照雙方之前商定的.結構進行施工,在施工中發現小問題甲方可以提出維修,但大梁、柱子等不能出現蜂窩或變形。由建筑材料引起的質量問題,由甲方負責,乙方不承擔責任。

      三、甲方職責:水、電、路三通及施工中外界干擾,樓房所需一切建筑材料,不能延誤施工。

      四、樓房建筑所用的一切工具、機械全部由乙方負責,甲方不負責提供。但甲方負責保管義務。

      五、施工安全:乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負,甲方不承擔一切經濟和刑事連貸責任。

      六、付款方式:工人進入工地后正常施工,出地基付款層上板完成付款元,第二層上板完成付款元,第三層上板完成付款元,工程全部完工后甲方付清全部工程款。

      七、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。如有違約,有違約方賠償對方一切經濟損失。

      甲方:__________________

      乙方:__________________

      __________年____月____日

    建筑施工合同13

      合同編號:XXXXXXX

      發包方:XXXXXXXXXXXXXXXX

      承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX

      簽約時間:XXXXXXX

      簽約地點:XXXXXXX

      為了保證XXXXXXXX施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。

      1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX

      2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX

      3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX

      4、工期:

      (1)開工:XXXX年XX月XX日;

      (2)竣工:XXXX年XX月XX日;

      (3)合同工期總共歷時XXXX天。

      5、承包形式:XXXXXXXX

      6、工程質量標準:XXXXXXXX

      7、工程價款:共計人民幣XXXX元。

      8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質保金XXX元,質保期滿后支付。

      9、質保期:XXXX年。

      10、雙方的責任義務

      (1)發包方的責任義務

     、贋槌邪教峁┝己檬┕龅、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

     、诒O督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

     、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

     、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

      2、承包方的責任義務

     、侔窗l包方要求及圖紙要求進行施工;

     、谌缙谕瓿墒┕と蝿;

     、劢邮馨l包方的技術指導和質量標準要求;

     、茇撠煱l包方提供料物及設備的保護;

     、萁逃┕と藛T愛護甲方的'材物,不得偷竊和損壞;

     、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;

      11、其他

      (1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。

      (2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

      (3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。

      二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

      建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

      依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

      第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。

      三、建筑合同合同履行地的理解

      所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。

      建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。

      根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

      發包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX

      委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX

      20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

    建筑施工合同14

      1建筑施工合同管理的現狀

      建筑施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規范性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建筑施工企業可以看到,其合同內容包含了非常多的內容,而且也具有非常強的專業性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益,不僅關系到投資方和建設方,而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關系,這些特點進一步增加了合同的復雜度。合同的履行時間比較長,建筑施工項目往往由于工程結構復雜,決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴格,建筑施工過程往往受到國家相關法律的約束。由于我國建筑行業發展的限制,使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善,使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義,在發生合同糾紛后,企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題,影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視,對合同內容和條文不能夠認真的研究,在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中,陰陽合同的現象也比較常見,這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂,以致在發生糾紛的時候,不能利用賠償策略來維護企業的合法利益,造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠,沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理,常常在付款的時候才補簽合同,這樣在發生糾紛的時候,不能夠明確合同雙方的權利和責任,使工程項目在實施上存在隱患。部分企業對建筑施工合同管理人員的素質要求不夠高,不重視對合同管理人員的培養,高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。

      2建筑施工合同管理措施分析

      由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點,所以施工合同的內容復雜而且內容比較多,給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理,也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理,從項目合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量,可以從以下幾個方面做起:

      2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的作用,應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓,加強業務人員的職業道德教育,促進建筑施工合同管理人員素質的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應當明確其責任,對于具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵,提高其工作上的積極性。

      2.2完善公司建筑施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制,在企業管理中各個部門都應當服務于企業合同管理。對于投資企業來說,為了保證資金的安全和投資的效益,應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關于施工合同的相關管理制度,不僅要緊密的結合我國的合同法和建筑行業的'相關法律,還應當結合企業的實際情況,建立可以執行操作的合同管理制度。

      2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑒一些比較優秀的合同文本,保護好企業的合法利益,防止合同管理人員因為對一些專業詞匯理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務,在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本,是根據國際建筑施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的,具有非常強的實踐性,其合同文本比較嚴謹,所表達的意思比較準確,得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利于合同雙方履行,有利于防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞,同時也能夠明確各自的責任,在發生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本,也應當在合同管理中認真的和示范文本進行對比,防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導,防止出現無效合同和詐騙的情況發生,盡力提高合同的執行率和履行率。

      2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之后,施工單位應當和建設單位簽訂工程合同,建筑施工合同經過前期的招標等準備工作后,就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務,如果在履行階段不能夠很好的進行管理,也容易造成經濟損失。對于建筑施工合同來說,由于其履行階段比較長,所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工,同時及時的跟蹤合同的執行情況,要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料,以便及時發現問題和解決問題。對于合同執行過程中的合同變更,要努力的分析其原因,按照目標管理的要求,對不需要進行變更的地方要堅決拒絕,防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度,保證建筑施工的安全和質量。

      3結束語

      建筑施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的文件,合同雙方應當嚴格的按照法律的要求,從合同的文本到其中細節方面進行認真仔細審查,切實保護好雙方的權利。對于企業來說,應當加強對施工合同的管理,防止出現糾紛無法可依的情況,努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候,能夠按照合同的要求積極進行索賠,只有這樣才能使企業得到更好的發展。

    建筑施工合同15

      發包人:

      承包人:

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。

      一、工程概況

      工程名稱:

      工程地點:

      工程內容:

      二、工程范圍:

      三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。

      四、質量標準:達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。

      五、合同價款:本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整(¥: 元)。

      六、工程款的.結算及支付:

      本協議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務后,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,并通過相關程序審批后,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。

      七、各方權利和義務:

     。ㄒ唬 發包人

      1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

      2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。

      3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。

     。ǘ 承包人

      1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續,并承擔其稅費。

      2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

      3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。

      4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。

      5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

      6、承包人應按技術規范要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,并為檢查提供便利條件。

      7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元(¥:萬元)到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

      8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。

      八、質量要求:參照主體工程合同條款執行。

      九、違約責任:參照主體工程合同條款執行。

      十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。

      十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。

      十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。

      十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。

      發包人簽章:(公章) 承包人(公章)

      年 月 日

    【建筑施工合同】相關文章:

    建筑施工配合施工合同09-09

    建筑施工承包施工合同02-09

    施工建筑合同09-29

    建筑施工合同06-19

    建筑合同施工合同05-05

    建筑施工安裝合同02-08

    小型建筑施工合同02-09

    私房建筑施工合同02-09

    建筑維修施工合同01-15

    民房建筑施工合同01-29

    黄频国产免费高清视频_富二代精品短视频在线_免费一级无码婬片aa_精品9E精品视频在线观看