• 機械租賃合同

    時間:2022-08-10 16:19:51 機械/重工/工業自動化 我要投稿

    有關機械租賃合同錦集10篇

      隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,合同的類型越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的機械租賃合同10篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    有關機械租賃合同錦集10篇

    機械租賃合同 篇1

      上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司(以下簡稱B公司)因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司(以下簡稱A公司)、原審第三人北京C房地產開發有限公司(以下簡稱C公司)之間租賃合同糾紛一案,不服密云縣人民法院(20xx)密民初字第438號民事判決,向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后,依法組成由法官孫田輝擔任審判長,法官張巖、劉茵參加的合議庭,并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理,上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華,被上訴人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

      A公司一審起訴稱:20xx年8月10日,B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同,B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺,用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場,B公司使用至今也未退還塔吊,至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元,B公司僅支付12 000元,尚欠191 851.45元,F工地已停工,塔吊仍未返還,租賃費也未支付,故A公司訴至法院,要求解除雙方租賃合同,B公司返還A公司塔吊(登記編號為MY-T01151號,出廠編號182號),支付進場費及租賃費至20xx年3月5日,共計191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天,按日租賃費453.33元計算,共計165 465.45元),并負擔本案訴訟費。

      A公司向法院提交以下證據予以證明:租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

      B公司一審答辯稱:C花園四標段工程確系B公司承建,但B公司已將該工程轉包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任,故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔;A公司出具的租賃合同原件公章不清楚,無法辨別是否為B公司所蓋;A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部(以下簡稱九項目部)章,B公司并無此下屬部門,該結算單與B公司無關;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據,故不同意A公司的訴訟請求。

      B公司向法院提交以下證據予以證明:工程承包協議。

      第三人C公司一審述稱:C公司為工程開發商,與本案的租賃合同無關,作為第三人也不需承擔任何責任。

      第三人C公司向法院提交以下證據予以證明:承諾書。

      經一審法院庭審質證,三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議,法院予以確認。

      三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議:

      一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚,無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部,工程包給了付中榮,毛潔林是付中榮下屬,而張杰也不是B公司人員。故對上述證據不予認可;第三人C公司認為此系列證據均與第三人無關。法院認為,綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。

      二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的`是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為,本案為租賃合同糾紛,對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關,故法院對該兩份證據不予采信。

      一審法院根據上述認證查明:20xx年8月10日,A公司與B公司簽訂租賃合同,約定B公司租賃A公司塔吊,用于長城環島南側工地,機械進出場費13 000元,機械租賃費用實行包月制,30天為一個月,月租費13 600元,每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章,并有毛潔林簽字。后A公司塔吊(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)運到B公司工地。20xx年11月28日,B公司為A公司出具了結算單,結算單顯示,20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元,結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日,九項目部張杰簽字證明,塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日,北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告,檢驗報告顯示,工程名稱為C花園四標段24、25號樓,樣品統一編號為密 BT01151,樣品產權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。

      另查,20xx年8月3日,C公司(發包人)與B公司(承包人)簽訂建設工程施工合同,由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今,FA公司塔吊仍在C花園工地處。

      再查,(20xx)密民初字第7051號民事判決認定,B公司存在下屬九項目部,且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料,對外簽證。此判決現已生效,B公司未提出上訴。

      一審法院認為:A公司與B公司簽訂的租賃合同,是雙方當事人的真實意思表示,該合同依法成立并生效,當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認,20xx年共計發生租賃費25 386元,此款B公司應予給付,B公司對九項目部的存在表示異議,但并未舉證證明,B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任,但因擔保合同屬內部約定,故對B公司此辯解意見,法院不予采信;B公司承認C花園四標段工程確系其承建,而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認,A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新開始運行,至A公司主張的20xx年3月5日,A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工,但B公司并未向A公司發出停工通知,且塔吊繼續在B公司工地處,A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費(按日租賃費453.33元計算)。另B公司尚欠A公司進場費13 000元,已付A公司租賃費12 000元。綜上,B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元,對A公司此項訴訟請求,法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除,A公司有權收回塔吊,鑒于該塔吊仍在C花園工地,而工程已停工,故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此,法院為保護當事人的合法權益,維護社會正常的經濟秩序,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第(四)項、第九十七條、第二百二十六條之規定,判決:一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同;二、B公司于判決生效后十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判決生效后十日內返還A公司塔吊一部(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。

    機械租賃合同 篇2

      簽訂日期:________年________月________日

      編 號:______________________________

      承租方: (以下簡稱乙方)_______________________________________________________

      出租方: (以下簡稱甲方)_______________________________________________________

      甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

      一、甲方為乙方提供_______________式挖掘機_______臺。

      二、本設備僅限于在________________________,用于_____________________施工。

      三、甲方擁有對租賃設備的所有權,乙方僅在租賃期內在本合同規定的.范圍內擁有該租賃設備的使用權。

      四、甲方為該設備配備操作手______人,食宿由乙方負責。

      五、設備的租賃費按噸位(每噸_____元)計算,每月根據操作手的工作統計表,必須由乙方簽字(蓋章)方可生效。月底統一結算。

      六、設備每次的進場和出場費用全部由_______方負擔。

      七、甲方收取乙方保證金____________元,作為履行本合同的保證。

      承租方(乙方):

      法定代表人:

      委托代理人:

      地 址:

      電 話:

      開 戶 行:

      帳 號:

      稅 號:

      出租方(甲方):

      法定代表人:

      委托代理人:

      地 址:

      電 話:

      開 戶 行:

      帳 號:

      稅 號:

    機械租賃合同 篇3

      承租方: (以下簡稱甲方)與

      出租方: (以下簡稱乙方)

      共同簽訂的機械設備租賃協議。雙方本著平等協商,達成下列合同條款。

      第一條、 機械設備名稱和技術規格要求

      1、設備1名稱:

      2、規格型號:

      3、技術要求:

      4、需求數量:

      5、設備2名稱:

      6、規格型號:

      7、技術要求:

      8、需求數量:

      第二條、工程名稱及租賃地點

      1、工程名稱:

      2、租賃地點:

      第三條、租賃時間及計算方法

      1、租賃時間:

      1.1、設備1 從 年 月 日(設備抵達現場、經甲方驗收合格并具備作業條件開始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作業止),共計 日歷天;

      1.2、設備2 從 年 月 日(設備抵達現場、經甲方驗收合格并具備作業條件開始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作業止),共計 日歷天;

      2、計算方法:(請選擇)

      2.1、按月計算:每月工作天數不少于 天,每天不少于 小時;

      2.2、按臺班計算:每臺班按8小時計算,每天8-12小時,按1.5個臺班計算,超過12小時,按2個臺班計算,不另計加班費;在租期內隨時聽從甲方安排工作,滿足進度要求(含甲方趕工期間對租賃機械的工作時間需求)。

      2.3、□按小時計算:

      2.4、乙方應將設備每天的使用情況報表送甲方現場負責人簽字確認,實際租賃時間以甲方現場負責人確認的書面記錄為準,如果使用情況未經確認,結算時不予考慮。

      第四條、租賃單價及付款方式

      1、租賃單價:

      1.1、 月租金:

      1.2、臺班租金:

      1.3、小時租金:

      1.4、設備進出場費: ;安拆費:

      1.5、若租賃期間,因甲方原因停工,機械停滯期間的租賃費按 元/天收取,并按實際停工天數予以結算。

      2、租賃單價內容:包括但不僅限于以下內容:

      2.1、設備自身的燃料費、維修費、保險費;

      2.2、司機及輔助工人工資、獎金、補貼、福利及保險等;

      2.3、因甲方趕工而需要乙方為租賃設備配置的司機進行加班時的加班費用;

      2.4、租賃稅金;

      2.5、因乙方原因造成的機械停工費;

      2.6、因不可抗力造成的乙方機械設備的損壞維修費;

      2.7、因業主原因造成而甲方又未獲得賠償的損失;

      2.8、因天氣等原因造成的設備閑置費;

      2.9、□ 設備進出場費 □ 安拆費

      3、付款方式:

      3.1、進度款:

      按月支付進度款。乙方每月XXX日前將上月機械使用情況報表報甲方現場負責人審核簽字,甲方按經審核后的報表數量與雙方約定的單價在10個工作日(遇國家法定節假日順延)內支付進度款。乙方應在甲方付款前向甲方提供全額的稅務發票,并將向乙方現場操作人員發放工資的記錄交甲方備案,否則甲方有權不向乙方支付任何進度款項并不承擔任何形式的違約責任。

      3.2、結算:租賃期結束后,乙方將整個期間機械使用情況報甲方現場負責 人辦理完工證(格式見附件2),憑審核后的結算價交稅,甲方收到乙方的完工證和合法的稅務發票后在10個工作日(遇國家法定節假日順延)內支付結算款。

      4、支付方式:通過□自取支票、□轉帳或□銀行X月期承兌匯票(甲方不承擔未到期的帖息)方式支付。

      第五條、甲方責任

      1、保證機械進出場道路的暢通,負責機械設備的基礎施工(如果有);

      2、若租賃機械規格型號發生變化,應提前通知乙方,重新商定其租金;若需 延長租賃時間,應提前五個工作日通知乙方;

      3、按合同約定辦理進度款支付及及時辦理結算。

      4、甲方指定 為現場負責人,負責現場簽證,并協調解決施工中遇到的 問題,協調現場各方的關系。

      第六條、乙方責任

      1、乙方必須保證機械設備狀況良好、完整及安全可靠,符合國家、行業相關 標準及地方法規。如甲方要求時,應提供設備的出廠合格證,年審(檢)證明,安裝檢查驗收證明、準許使用證書等。如乙方提供的設備因故障、老化等原因無法使用或達不到合同約定的工作能力,甲方有權要求乙方更換設備。如果乙方不執行上述決定,甲方有權終止合同并另行租賃其他替代設備。由此而發生的一切費用(包括但不僅限于新租賃設備所有費用)及造成甲方的一切損失(包括但不僅限于工期延誤導致甲方的工期罰款),均由乙方承擔;

      2、機械設備的 □安裝、 □調試、使用、保養、維修管理等,均由乙方自行負責。

      3、在機械租賃期間,乙方應提供足夠的、有經驗的并持上崗證的機械操作人員,在甲方的安排下進行機械的使用操作和維修保養工作,甲方有權辭退現場不合格人員并要求乙方在2個工作日內更換合格人員上崗。

      4、乙方應提供與所租賃設備相應的操作人員(含因甲方需要趕工時保證按甲方趕工要求而需要的正常工作時間外的乙方操作人員),乙方人員應遵守甲方現場的`規章制度和甲方規定的環保、職業健康方面的要求,服從甲方協調安排,嚴格配合甲方現場施工需要和作業時間,按操作規程進行操作,并要經常按規定檢修設備,如因設備故障或乙方操作人員操作不當而出現安全事故,乙方應負全部責任并承擔因此給甲方造成的一切損失。

      5、乙方應給其進入現場的設備購買保險,如乙方未辦理相關保險事宜,甲方有權代辦并在相應租金中予以扣除。

      6、租賃期間,若發生機械故障,乙方接到甲方通知后,必須在4小時內派人到場維修(如遇暴風雨等特殊原因除外)。

      7、若設備每月累計故障停機時間超過24小時,在停機期間每8小時按一個臺班扣減乙方當月租金;超過72小時后,乙方必須更換該設備,更換期間甲方將另行租賃其他替代設備,由此所發生的一切費用(包括但不僅限于設備停工租金)及甲方的一切損失均由乙方承擔。

      8、乙方指定 (聯系電話: )為現場負責人,負責現場一切事務。

      9、遵守甲方財務管理制度,提供甲方財務要求的相關資料并配合辦好稅務發票。

      10、按時為乙方現場操作人員發放工資,并將工資發放記錄提交甲方備案。

      第七條、環保要求和安全文明施工

      1、乙方在機械設備安裝過程中,應嚴格遵守操作規程以及甲方現場環境管理的有關規定,確保油污、噪聲、煙塵等對環境的有害影響控制在最低限度,對產生的污水、有毒有害廢棄物等應按要求處置;

      2、乙方違反環境管理有關條例時,甲方將對乙方處予1.5倍的政府罰款;每發生一起公眾投訴或媒體曝光事件甲方將對乙方處予1000-10000元的罰款;施工過程中甲方發現乙方有違反有關規定的,乙方應立即糾正并將處予500-1000元罰款。

      3、機械在開機操作前,乙方應組織有關單位進行鑒定驗收,包括是否漏油及噪聲、煙塵是否超標準等,驗收合格方能操作;

      4、機械設備退場前,乙方應將現場清理干凈,設備不得漏油,并清理廢棄雜物,做到工完場清。

      5、不按規定戴其他防護用品,每人次扣50元;在施工區域內,若乙方人員不戴安全帽,每人次扣100元;禁煙區吸煙,每人次扣100元;不系安全帶,每人次扣xx年____月____日 _________年____月____日

    機械租賃合同 篇4

      供應方(甲方):武漢鑫逸坤建筑工程有限公司

      使用方(乙方):深圳市磊鑫工程有限公司武漢分公司

      根據《中華人民共和國合同法》之規定,甲方雙方本著平等、互利、共同發展的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

      一、施工范圍

      使用挖掘機挖掘土方。

      二、承包方式

      甲方以包工包料、包質量、包工期、包安全、包分險系數的方式負責挖掘工作。

      三、施工期限

      施工時間以項目簽單為準,甲方必須在施工期限內按乙方的要求保質保量完成。如按時未完成施工任務,乙方將不支付任何費用。

      四、承包費用

      工程計費小挖掘機【60】型號為160元/1小時,大挖掘機【210】型號為300元/1小時。

      五、付款方式:

      每月25日對單,30日清單,下月10日之前付款。

      六、權利和義務

      1、甲方自行負責設備的保管、維修、保養、輔油及其相應費用。

      2、甲方操作人員要必須按挖掘技術要求的'進行挖掘操作。

      七、安全責任

      甲方應及時為操作人員購買相關保險,甲方必須按正確的操作方法進行施工,乙方概不負責。

      本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。每份均具同等法律效力,雙方簽字蓋章之日生效。

      甲 方:武漢鑫逸坤建筑工程有限公司代表人:蓋 章:日期: 年 月 日備注:5%稅金由乙方承擔。開戶行及支行:賬號:聯系人電話:

      乙 方:代表人:蓋 章:日期: 年 月 日

    機械租賃合同 篇5

      承租方:陜西XX

      (以下簡稱甲方)

      出租方:麻城特種設備服務部(以下簡稱乙方)

      甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》的相關規定,木著公平、誠信、互惠互利的基本原則,擬定設備租賃事宜,雙方協商簽訂下列合同條款,以明確雙方的權利和義務關系,使本合同全面、真實、完整履行。

      第條:租賃設備名稱、規格、型號:70噸吊管機

      第二條:設備使用地點:麻____市

      第二條:租賃設備期限:________年____月____日至________年____月____日止。

      1、設備啟用時間雙方擬定為:設備經乙方安裝調試完畢為起租口。設備進場的時間以合同或電話通知為準,租賃時間按月計算。(不足1個月按1個月計算)。

      2、設備使用完后如停租,甲方必須通知乙方達到現場,如因甲方原因款未結清,場地、道路或其它物體障礙使乙方設備無法順利出場時,則視同甲方繼續使用乙方設備。租期順延,租金連續計算至乙方設備出場之日止。

      第四條:租賃價格、進出場費支付方式

      1、租賃價格:以月租方式計算,每月租金為:人民幣18萬元。每月到期支付,甲方提供司機的食宿,甲方自配司機,負責小型維修和緊XX(如甲方提供司機其工資不計甲方自行支付)。

      2、甲方支付設備進、出場、安裝、拆卸、運輸、汽車吊裝、檢測費、辦證、維修等費為人民幣3萬元整。

      3、雙方簽訂合同后,乙方設備到場,甲方即付進場安裝費人民幣3萬元整,乙方開始作前期準備,并按合同規定時間進場安裝。

      第五條:雙方的`權利和義務

      一、乙方的權利和義務

      1、合同期間乙方權益受到不法侵害,設備缺乏安全保障,遭到損壞、丟失,乙方有權要求按重置價格賠償并有權中止合同,有權要求甲方繼續履行合同,有權依法維護乙方的合法權益。

      2、負責設備的維護、保養,當設備發生故障接甲方通知后,應即時趕往現場修理,機械出現大型故障保證在三天內恢復正常工作,一般故障36小時內恢復正常工作。

      二、甲方的權利和義務

      1、甲方享有設備的使用權,未經乙方書面許可,甲方不得轉移使用地點、轉租

      第三方使用或當自有財產抵押,不得在設備上增加或拆除部件。

      2、負責設備基礎設計和施工,做好施工隱蔽記錄及質量檢驗記錄,并組織基礎驗收工作,切實做好基礎后排水措施,確保設備基礎與安全性和可靠性。

      3、甲方不準安排與乙方安、拆、維修工作相關交叉的作業內容同時進行施工。

      4、設備運轉未達到應有的設備效率及設計指標甲方有權要求乙方再行調試,使其符合設備參數要求。

      5、遵守設備安全操作規程,不強迫指令操作人員違章作業,承擔違章操作所造成的損失,禁止私自調改各種安全限位器。

      6、甲方負責吊鉤以下和指揮不當所造成的安全事故,并承擔相關經濟法律責任。

      7、負責做好乙方設備進出場前后準備工作,負責場地的平整,為乙方設備進出場提供必需條件。

      8、甲方必須提供設備裝、拆告知安監及檢測部門所需要的相關技術資料。

      第六條:違約責任

      1、雙方嚴格履行合同條款,違約方必須承擔違約所造成的全部經濟損失。

      2、甲方必須按合同規定的時間,金額結清每月租金,否則乙方有權按甲方所欠租金金額每天收取10%滯納金并停止使用,租金續計。

      第七條:其它

      1、合同未盡事宜,雙方協商一致后可補充合同條款,補充條款與本合同具同等到效力。

      2、乙方收取一切費用均不含稅金,如甲方需要稅票另外加收稅金。

      3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。

      甲方簽字:

      ________年____月____日

      乙方簽字:

      ________年____月____日

    機械租賃合同 篇6

      甲方:出租方 證件號碼 。 乙方:承租方 證件號碼 。 根據(中華人民共和國合同法)及有關法律法規,為明確雙方義務關系,按照平等互利,經雙方協商,簽訂本合同。

      一 :乙方租賃甲方工程機械: 機械名稱:山工裝載機 機型: 6 50 。資產價值:42 萬。

      二:施工地點: 施工。

      三:租憑期限自: 年 月 日至 年 月 日止。

      四:付款方式及費用承擔,

      1:乙方租憑甲方機械按月計算,每月租金: 。甲方機械進施工現場后開始計算。

      2:機械租憑費每月15天,如15天內,還未支付租金,甲方有權停工。造成的一切后果有乙方承擔。 3:甲方機械每月累計有三天的`維修保養時間,如超出三天,乙方有權扣除甲方機械租憑費,按天計算,。

      3:乙方負責甲方機械燃油,如燃油造成機械故障,乙方負責維修,停機時間不得扣除甲方租金。

      4:機械運輸費用,運輸費,甲,乙雙方各承擔一趟。

      五:甲方責任:

      甲方機手要聽從乙方施工人員的指揮,在制定地點范圍內施工,如甲方機手原因,施工時造成乙方的經濟損失由甲方承擔。

      六:乙方責任:

      1:乙方負責甲方機手食宿。施工時乙方施工人員要給甲方機手做現場施工交底工作,乙方原因,如挖斷光纜:電線:煤氣管道;水管以及地下不明物等,有乙方負責。

      2:未經過甲方的同意,乙方不得轉租甲方機械,如乙方擅自租賃機械,造成的后果有乙方承擔。

      七:合同的解除與終止:

      1:任何一方違約,另一方可終止合同。

      2:合同期滿,甲,乙雙方履行各自的義務后合同終止。

      八:本合同一式兩份,雙方各執一分,簽字后生效,具有同等法律效益。

      甲方簽章 乙方簽章

      年 月 日 年 月 日

    機械租賃合同 篇7

      出租單位:____(以下簡稱出租方)

      承租單位:____(以下簡稱承租方)

      為了明確出租方與承租方的權利義務,根據《經濟合同法》的有關規定,經雙方充分協商,特訂本合同,以便共同遵守。

      (一)租賃財產及附件的名稱、數量、質量與用途___________。

      (二)租賃期限

      租賃期共__年零__月,出租方自__年__月__日起將__(租賃財產)交付承租方使用,至__年__月__日收回。

      (三)租金數額、結算方式及交納期限

      根據國家規定的__(租賃財產)的租金標準(無統一規定的,由雙方當事人商定),承租方每月(年)應向出租方交付租金__元,交納租金的時間為每月(年)的最末一日(或雙方商定其他時間一次或幾次交付)。

      (四)租賃財產的維修保養

      租賃期間,__(租賃財產)的`維修與保養由__方負責,一切維修保養費用均由__方承擔。

      (五)出租方與承租方的變更

      1.在__(租賃財產)出租期間,出租方如將__(租賃財產)所有權轉移給第三方,應告知承租方__(租賃財產)所有權轉移的情況。__(租賃財產)所有權轉移后,__(租賃財產)所有權取得方即成為本合同的當然出租方,享有原出租方享有的權利,承擔原出租方承擔的義務。

      2.承租方如因工作上的需要,將__(租賃財產)轉讓給第三方承擔使用,必須事先征得出租方的同意。取得__(租賃財產)使用權的第三方即成為本合同的當然承租方,享有原承租方的權利,承擔原承租方的義務。

      (六)違約責任

      1.出租方的違約責任_______________________。

      2.承租方的違約責任_______________________。

      (七)遇不可抗力而造成____(租賃財產)的損壞或滅失,經有關部門鑒定屬實,承租方及時向出租方說明情況,不負修復或賠償的責任。

      (八)其它____________________________。

      在本合同規定的租賃期屆滿前__日內,雙方如愿意延長租賃期,應重新簽訂合同。

      租賃期間,合同雙方的任何一方均不得擅自修改或隨意廢除合同。本合同中如有未盡事宜,須經合同雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

      本合同正本一式二份,雙方各執一份;合同副本一式份,送××等單位各留存一份。

      出租方:__(蓋章)承租方:__(蓋章)

      地址:__地址:__

      代表人:__(蓋章)代表人:__(蓋章)

      聯系人:__聯系人:__

      電話:__電話:

      開戶銀行:__開戶銀行:__

      帳號:__帳戶:__

      __年__月__日訂

    機械租賃合同 篇8

      出租方:(以下簡稱甲方)__________________________________________

      承租方:(以下簡稱乙方)__________________________________________

      根據《合同法》的有關規定,為明確甲、乙雙方的權利義務,按照平等互利、誠實信用的原則,經雙方協商一致,特簽訂本合同。

      第一條:租賃物的名稱、數量、用途:

      乙方租用甲方機械設備用于_________________________________________。

      乙方租用甲方機械設備為:

      設備型號數量產地編號現值租金/月

      第二條:租賃期限

      乙方自______年____月____日起租用甲方機械設備至______年_____月____日止。合同期滿乙方如需繼續租用,應在本合同期滿前十日內,與甲方重新簽訂合同。如未續簽合同也未退還機械設備,視甲方繼續租用機械,本合同除租賃期限變為不定期外,其他條款繼續生效,但甲方有權隨時終止租賃關系,并收回機械。

      第三條:租金的計算和支付

      1、租金每月為(大寫)元(小寫元),按月計算,每月提前五天支付。對首月施工不足月的按月計算租金,末月施工超過25天(含25天)以足月計算租金,未超25天則按日計算租金,每日租金按月租金除以30天計算。

      2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(折合1個臺班),每月累計不得超過___小時(甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間),確因工作所需超出____小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費,每小時租金按月租金除以240小時計算。

      3、如因乙方或工地施工方或天氣原因造成停工或者工作時間減少等原因,除非合同另有約定外,皆不影響租金的計算,乙方仍要依約支付租金。

      4、租金付款方式為:①現金();②現匯()。甲方收到后開收款收據。

      第四條:租賃機械的交貨和驗收

      1、租賃機械在交貨地點,由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時,甲方不承擔責任。

      2、乙方應自收貨時及時在交貨地點檢查驗收租賃機械,同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收收據交給甲方。

      3、如果乙方未按前款規定辦理驗收,甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢,并視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。

      4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責任時,乙方應在交貨當天,最遲不超過交貨日期三天內,立即將上述情況書面通知甲方,由甲方負責處理,否則,視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。

      第五條:租賃機械的使用、維修、保養和費用承擔

      1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油及輔油、維修、保養,使設備保持良好的使用狀態,費用由乙方承擔。維修一次需更換的零配件_______元以下由乙方負責承擔,在_______元以上由甲方負責承擔。

      2、工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除,應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天,租金不予扣減。如超過三天,超出的天數不計算租金,但必須有甲方機手(操作手)的簽字認可。

      3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中,致使第三者遭受損失時,由乙方對此承擔全部責任。

      4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款,均由乙方承擔。

      5、機械租賃期間,乙方未征得甲方的書面同意不得轉移工作地點。

      第六條:租賃機械的運輸方式及運費的承擔

      1、乙方指定運輸方式為:①汽運();②鐵運()。

      乙方租賃甲方機械,如租期不足個月,乙方承擔雙程(進場及返程)運費,如租期在個月以上,則租賃機械的進退場的運費由甲、乙雙方各承擔一半,即進場費由乙方承擔,退場費用由甲方承擔。

      第七條:甲方的權利和義務

      1、甲方按約定交付租賃機械,并在租賃期限內保證租賃物符合約定用途。

      2、甲方應保證租賃物在租賃期限不被第三人主張權利。

      3、甲方為租賃機械配備操作手____名,其每人工資_____元/月,由_____方負責承擔,并負責安排操作手的食宿,其食宿費用由_____方負責承擔。機械操作手不承擔施工技術責任,但必須服從乙方的管理,遵守乙方的規章制度,按乙方的要求進行施工。

      4、乙方支付全部的租金后,甲方應提供在其所在地開具的的應稅發票。

      第八條:乙方的權利和義務

      1、乙方必須按合同約定支付租金。

      2、在租賃期間,本合同所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方對租賃機械只有使用權,沒有所有權。乙方在占有、使用租賃機械期間,非因甲方原因導致的風險和責任(如查封、扣押、被盜、被損毀、滅失或乙方包括工地施工方指揮有誤等)由乙方負全部責任(被盜、被損毀、滅失的應按機械的'購買價格予以賠償)。租賃期間發生的人身傷害事故應由乙方承擔全部賠償責任。

      3、乙方有權按約定的方法、地點和租賃物的性質使用租賃物。設備進退場時,乙方應提供無償的人工機械服務,退場時必須給甲方簽署設備退場證明。若乙方未履行簽字手續,退場時間則以機械操作手或運輸單位(運輸司機)確認的退場時間為準。

      4、乙方在租賃期間應妥善保管租賃物,未經甲方書面同意,乙方不得在租賃物上增加或拆除零部件。

      5、在租賃期間,乙方如將租賃機械轉租給第三人,必須征得甲方書面同意。

      6、乙方不得以任何理由對設備進行抵押,否則造成的全部后果由乙方承擔。

      7、未經甲方書面同意,乙方不得借款給甲方機械操作手,否則甲方概不認可。

      第九條:違約責任

      1、在租賃期間,如租賃物被第三人主張權利,甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失。

      2、乙方必須按合同約定支付租金,否則,甲方有權停機待款,但停機期間仍然計算租金。如乙方付款后繼續租(使)用,停機期間所造成的損失均由乙方負責。

      3、在租賃期間,乙方如未征得甲方書面同意將租賃機械轉租給第三人,甲方除有權直接解除合同,要求乙方支付轉租期間的租金外,還有權要求乙方承擔轉租期間租金20%的違約金。

      4、未經對方同意,任何一方不得中途變更或違法解除本合同;任何一方若有違反,都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

      5、乙方未按合同約定支付租金時,甲方有權采取下列措施:

      (1)要求乙方及時付清租金和其他費用,并由乙方每逾期一日按所欠租金萬分之五支付違約金,直至全部支付完畢。如違約金不足以賠償甲方的實際損失,則乙方應按實際損失向甲方承擔賠償責任;

      (2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有權終止本合同,乙方應歸還租賃機械,否則應賠償給甲方造成的一切損失(包括返程運費)。

      第十條:爭議的解決

      凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,甲、乙雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決,由甲方所在地法院裁決。如因乙方欠付租金而產生糾紛,則甲方所聘律師費、交通費、食宿費等費用皆由乙方承擔。

      第十一條:未盡事宜,雙方另行協商解決,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。

      出租方(甲方):承租方(乙方):

      委托代理人:委托代理人:

      地址:地址:

    機械租賃合同 篇9

      承租方:(乙方)_______________________________出租方:(甲方)______________________________

      甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

      一、機械設備

      名稱:______________________

      型號:______________________

      數量:______________________

      概況:______________________

      二、設備使用地點及工程項目

      本租賃設備僅限于在___________________,用于_____________________工程。

      三、租賃設備的所有權和使用權

      1、甲方擁有租賃設備的所有權。

      2、乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

      四、甲方為乙方配備該設備操作手______人,由乙方負責食宿,由_____方負責該設備操作手工資。

      五、租賃期限及租金結算方式

      1、自________年________月________日至________年________月________日止,租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續,若乙方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

      2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時(折合一個臺班),每月累計不得超過____小時,確因工作所需超出_____小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。

      設備的租賃費按月租結算___________元/月,________元/小時,如設備租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。

      3、經甲乙雙方商定,甲方收取乙方設備保證金_______________元,作為履行本合同的保證。

      4、乙方向甲方交納租金及保證金后,辦理提貨手續,自始租日起,每_________天向甲方交付一次租金(每月提前五日付下月租金),租賃期滿后,甲方應將保證金余額退還乙方。

      六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用

      1、設備的進場費由乙方負擔,退場費由甲方負擔,乙方應在設備退場前七天通知甲方(如果設備實際租賃不足一個月進退場費全由乙方承擔)。

      2、設備在租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。

      3、設備在租賃期間內由乙方使用,乙方應協助甲方機手做好設備的日常維修、保養,使設備保持良好狀態,維修費用在________元以下的'由乙方負擔,維修費用在_________元以上的由甲方負擔,所付費用以甲方機手簽字為準,由甲方負擔的部分從甲方收取設備租賃費中扣除。(易損件如葉片、鏈條、鉸籠等費用由乙方承擔)

      4、在工作過程中,乙方若不能對設備故障進行排除,應及時通知甲方進行維修,設備因故障造成每月停工________天以上的部分乙方應扣除甲方相應天數乘以8小時的租賃費。

      5、租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用,稅款均由乙方承擔。

      七、甲方的義務

      1、為乙方提供性能良好的設備。

      2、設備進入乙方施工現場后,甲方機手應服從乙方施工現場管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場的規章制度。

      3、甲方機手應按設備操作規程施工。

      4、甲方機手應每日嚴格填寫甲方單位派發的租賃機械施工表,每月或租期結束將此表交乙方單位簽字蓋章,并以此表計算租金。

      八、乙方的義務

      1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備及甲方工作人員的安全,如因乙方原因造成設備的損壞、丟失,其損失由乙方賠償。

      2、乙方不得強迫甲方機手違章或超負荷作業。

      3、在設備租賃期間,乙方應賠償非甲方原因而造成的第三方的損失及因此而造成的甲方設備停機損失(如甲方設備被第三方扣押等),乙方仍應按合同約定支付停機期間的日租金。

      4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給甲方。

      九、違約責任

      1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。

      2、在租賃期間,未經甲方書面同意,乙方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進行轉租或抵押,否則由此造成的損失由乙方承擔賠償責任。

      3、若乙方未按合同規定期限支付租金或超期使用,甲方有權終止合同調回所租設備,每超一天乙方應向甲方正常交納租金并加付月租金的5%作為違約金。

      十、爭議的解決

      有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決,協商不成,應提交_______仲裁委員會,根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。訴訟費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

      十一、未盡事宜,雙方另行協商解決,本合同壹式_____份,甲乙雙方各執___份,雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。

      承租方(乙方):______________________

      法定代表人:______________________

      委托代理人:______________________

      地址:______________________

      電話:______________________

      開戶行:______________________

      簽字日期:________年____月___日

      出租方(甲方):______________________

      法定代表人:______________________

      委托代理人:______________________

      地址:______________________

      電話:______________________

      開戶行:______________________

      簽字日期:________年____月___日

    機械租賃合同 篇10

      簽訂日期:__________________________________

      合同編號:____________________________

      承租方:(以下簡稱乙方)___________________________________________________

      出租方:(以下簡稱甲方)___________________________________________________

      根據《合同法》的有關規定,按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權利義務,經雙方協商一致,特簽訂本合同。

      第一條:租賃機械的名稱:_______________________________________________________

      規格:_____________________

      型號:_____________________

      數量:_____________________

      使用地點:___________________________________________________。

      第二條:甲方為租賃機械配備操作手___________名,其每人工資___________元/月,由______方負責承擔,并負責安排操作手的食宿,其食宿費用也由___________方負責承擔。

      第三條:租賃期限

      自________年________月________日至________年________月________日止,如需繼續租用,應在本合同期滿前五日內,重新簽訂合同。

      第四條:租賃機械的所有權

      1、在租賃期間,合同附件所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方對租賃機械只有使用權,沒有所有權。

      2、在租賃期間,乙方如對租賃機械進行改善或者增設他物,必須征得甲方的書面同意。

      3、在租賃期間,乙方如將租賃機械轉租給第三人,必須征得甲方書面同意。

      第五條:租金的計算和支付

      1、自________年________月________日至________年________月________日止,租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續,若乙方繼續使用,應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

      2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時(折合1個臺班),每月累計不得超過_____小時(甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間),確因工作所需超出______小時部分應視為加班,按超出工作小時數計收加班租賃費。設備租賃費按月租結算________元/月,______元/小時,如設備租賃期不足一個月,租賃費按實際天數乘以8小時結算,超出工作小時加班部分,另計收加班費。

      第六條:保證金

      經甲、乙雙方協商,甲方收取乙方保證金______________元,作為履行本合同的保證。乙方交納保證金及第一期租金后辦理提貨手續。租賃期間不得以保證金抵作租金。租賃期滿,扣除應付租賃機械的缺損賠償金后,保證金余額應退還乙方。

      第七條:租賃機械的交貨和驗收

      1、租賃機械在交貨地點,由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時,甲方不承擔責任。

      2、乙方應自收貨時起24小時內在交貨地點檢查驗收租賃機械,同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收收據交給甲方。

      3、如果乙方未按前款規定的時間辦理驗收,甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢,并視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。

      4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的'責任時,乙方應在交貨當天,最遲不超過交貨日期三天內,立即將上述情況書面通知甲方,由甲方負責處理,否則,視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。

      第八條:租賃機械的使用、維修、保養和費用

      1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油、維修、保養,使設備保持良好狀態,并承擔由此產生的全部費用。維修一次使用的配件__________元以下由乙方負責承擔,在_______元以上由甲方負責承擔。

      2、在工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除,應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天,如超過三天,每超一天,應免收乙方相應天數乘以8小時租金。

      3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中,致使第三者遭受損失時,由乙方對此承擔全部責任。

      4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款,均由乙方承擔。

      第九條:租賃機械運費的承擔

      租賃機械的進退場的費用、運費由甲、乙雙方各承擔一半。進場費由乙方承擔,退場費用由甲方承擔。

      第十條:租賃機械的毀損和滅失

      1、乙方承擔在租賃期內發生的租賃機械的毀損(正常損耗不在此限)和滅失的風險。

      2、在租賃機械發生毀損或滅失時,乙方應立即通知甲方,甲方有權選擇下列方式之一,由乙方負責處理并承擔其一切費用:

     。1)將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態;

     。2)更換與租賃機械同等型號、性能的部件或配件使其能正常使用;

     。3)當租賃機械毀損或滅失至無法修理的程度時,乙方應賠償甲方。

      第十一條:違約責任

      1、乙方延遲支付租金時,甲方將在當日停機,如付款后繼續租(使)用,造成的損失均由乙方負責。

      2、未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同;任何一方違反本合同約定,都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

      3、乙方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時,甲方有權采取下列措施:

     。1)要求乙方及時付清租金和其他費用,并要求乙方賠償甲方的損失;

     。2)終止本合同,收回或要求歸還租賃機械,并要求乙方賠償甲方的一切損失。

      第十二條:爭議的解決

      凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,甲、乙雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決,應提交________仲裁委員會,根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

      第十三條:未盡事宜

      雙方另行協商解決,本協議壹式肆份,甲乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。

      承租方(乙方):

      法定代表人:

      委托代理人:

      地 址:

      電 話:

      開 戶 行:

      帳 號:

      稅 號:

      出租方(甲方):

      法定代表人:

      委托代理人:

      地 址:

      電 話:

      開 戶 行:

      帳 號:

      稅 號:

    【機械租賃合同】相關文章:

    機械租賃合同05-10

    租賃機械合同03-23

    施工機械租賃合同08-08

    機械租賃合同模板07-13

    設備機械租賃合同08-12

    吊車機械租賃合同08-23

    機械個人租賃合同12-10

    關于機械租賃的合同12-05

    租賃施工機械合同02-08

    吊車機械租賃合同08-10

    黄频国产免费高清视频_富二代精品短视频在线_免费一级无码婬片aa_精品9E精品视频在线观看