工程綠化合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的工程綠化合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程綠化合同1
甲方：__________
乙方：__________
為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下協議，希雙方共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：__________
2、承包方式：__________
3、工程總造價：_____萬元
第二條工程期限
本工程定于____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天
第三條工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。
2、施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條甲方職責
1、確保施工前，現場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水用電。
3、甲方為乙方提供地下隱蔽工程的`資料。
4、及時向乙方支付工程款。
第五條乙方工作職責
1、乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。
2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的養護期，對本工程承擔養護責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。
第六條質量驗收
1、苗木栽植要遵守技術操作規范，確保苗木成活率100%。
2、苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。
第七條付款方式
1、第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。
2、第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。
3、第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價的25%。
4、余款在養護期滿后一次付清。
第八條養護期限
本工程養護期為一年（當年12月底結束）本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程綠化合同2
甲方（建設方）：__________
乙方（施工方）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：__________
2、工程地點：__________
3、工程內容和工程范圍：__________
二、合同工期
1、開工日期：___年____月___日
2、竣工日期：___年____月___日
三、質量標準
本工程執行__________，工程質量標準合格。
四、合同價款
1、該工程造價以竣工后實際工程量結算。
1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為（：__________ 元）大寫：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養護期從__________年__________月__________日到__________年__________月__________日為止。
五、雙方權力與義務
�。ㄒ唬�、甲方
1、辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場的'監理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況監督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
�。ǘ�、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場地清潔衛生，執行行業文明施工要求。
3、對施工場地周圍的管線和鄰近建（構）筑物實施保護。
4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環保和安全生產等內容的規定。
5、嚴格施工，確保工程質量，并按合同規定的時間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產相關規定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協商另行簽訂補充協議。
2、本協議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程綠化合同3
發包方：__________（簡稱“發包方”）
承包方：__________（簡稱“承包方”）
工程內容：__________
一、樹苗搬移
1、宿舍樓門口樹池內的桂花樹由于長勢不好，商定更換同等大�。ㄒ阎付ǎ┑墓鸹�，原先的桂花樹移至運動場所內指定地點，由承包方移植包成活，發包方支付費用計_____萬元。
2、棒杰新廠區桂花樹移至宿舍樓指定區域（已實際確定），移植費用每株_____元，按實際移植數量計價。
3、原種植桂花_____株，已確認死苗_____株，商定不再購新苗補植，按當時購價每株_____元，合計人民幣_____元，抵付移植苗費用，多退少補。
二、新增樹
1、地下室樹池，大樹池種植竹一叢（數量20株，高度為5米），四小樹池為小球類樹，價格詳見報價確認單。
2、觀玉蘭地段種植小樹苗，部份地段植草皮，價格詳見報價確認單；少部分人工損壞的`補苗，按補苗按實際數量計價；結算工程款按實際數量確定。
三、工期及養護期
1、原則上在_____年_____月底前完成，少量因樹的移栽季節相關，可相應順延，但須在_____年_____月中旬前全部完成。
2、苗木養護周期為一年，苗木種植日期即為養護周期開始時間。成活苗按現時計算。
四、承包方式及價款支付
1、本工程采用固定單價承包，包成活，承包單價包括起苗、運輸、種植、基肥、檢疫檢驗，養護管理、人工費、安全文明施工等費用；此工程款包含稅金及各項費用。
2、工程完成驗收后，結算工程款，預留_____%保成活費，承包方提供正式發票后，_____個工作日內由發包方支付。
五、此合同如有異議，雙方協商解決；協商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
六、此合同一式四份，雙方簽字后生效，發包方、承包方各執2份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【工程綠化合同】相關文章：
綠化工程合同02-23
綠化工程合同03-17
校園綠化工程合同06-20
小區綠化工程合同03-07
綠化的工程合同（通用6篇）09-10
園林綠化工程合同04-26
綠化工程合同(300字)04-13
綠化工程合同(15篇)09-22
綠化工程施工合同04-08